2025年04月05日二级建造师水利工程建造师案例题33在线免费模拟刷题　- 七彩学习网

题干： 某中型水库除险加固工程主要建设内容有:砌石护坡拆除、砌石护坡重建、土方填筑(坝体加高培厚)、深层搅拌桩渗墙、坝顶沥青道路、混凝土防浪墙和管理房等。计划工期9个月(每月按30 d计)。合同约定:①合同中关键工作的结算工程量超过原招标工程量15%的部分所造成的延期由发包人承担责任;②工期提前的奖励标准为10 000元/d,逾期完工违约金为10 000元/d。
施工中发生如下事件:
事件1:为满足工期要求,采取分段流水作业,其逻辑关系见下表。

项目部技术人员编制的初始网络计划如下图所示:

项目部在审核初始网络计划时,发现逻辑关系有错并将其改正。
事件2:项目部在开工后第85天末组织进度检查,F、H、E、J工作累计完成工程量分别为400 立方米、600 立方米、20 000 立方米、125 立方米(假定工作均衡施工)。
事件3:由于设计变更,K工作的实际完成时间为33 d,K工作的结算工程量为292 立方米。
除发生上述事件外,施工中其他工作均按计划进行。
1．依据正确的网络计划,确定计划工期(含施工准备)和关键线路。

答

题干： 某水闸工程,在施工招标文件的附件中要求投标人具有垫资能力,并写明:投标人承诺垫资每增加500万元的,评标增加1分。某施工总承包单位中标后,因设计发生重大变化,需要重新办理审批手续。为了不影响按期开工,建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。施工中发生了以下事件:
事件1:施工总承包单位的项目经理在开工后又担任了另一个工程的项目经理,于是项目经理委托执行经理代替其负责本工程的日常管理工作,建设单位对此提出异议;
事件2:施工总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司;
事件3:在底板结构混凝土浇筑过程中,为了不影响工期,施工总承包单位在连夜施工的同时,向当地行政主管部门报送了夜间施工许可申请,并对附近居民进行公告;
事件4:为便于底板混凝土浇筑施工,基坑四周未设临边防护;由于现场架设灯具照明不够,工人从配电箱中接出220 V电源,使用行灯照明进行施工。
为了分解垫资压力,施工总承包单位与劳务公司的分包合同中写明:建设单位向总包单位支付工程款后,总包单位才向分包单位付款,分包单位不得以此要求总包单位承担逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任,总分包双方还在补充协议中约定,分包单位出现质量安全问题,总包单位不承担任何法律责任,全部由分包单位自己承担。
2．建设单位招标文件是否妥当?说明理由。

答

3．某闸室基础开挖是闸室分部工程中的一部分，其中右岸边墩基础开挖单元工程的质量评定表部分内容如下：

注：1.“▲”后的项目为主要检查项目；2.带“—”为未抽检值。写出评定意见及单元质量评定等级。

答

题干： 某水闸建筑在砂质壤土地基上,水闸每孔净宽8m,共3孔,采用平板闸门,闸门采用一台门式启闭机启闭,闸墩厚度为2m,因闸室的总宽度较小,故不分缝。闸底板的总宽度为30m,净宽为24m,底板顺水流方向长度为20m。施工中发现由于平板闸门主轨、侧轨安装出现严重偏差,产生了质量事故。
4．根据水利部1999年3月4日颁布的《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号),工程质量事故分类的依据是什么?工程质量事故分为哪几类?

答

题干： 某闸室基础开挖是闸室分部工程中的一部分,其中右岸边墩基础开挖单元工程的质量评定表部分内容如下:

注:1.“▲”后的项目为主要检查项目;2.带“—”为未抽检值。
5．计算“检测结果”中的各项数值。

答

题干： 某水电工程项目,业主与监理单位签订了施工阶段监理合同,与承包方签订了工程施工合同。施工合同规定:设备由业主供应,其他建筑材料由承包方采购。施工过程中,承包方未经监理工程师事先同意,订购一批钢材,钢材运抵施工现场后,监理工程师进行了检验,检验中监理工程师发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单,且这批材料外观质量不好。业主经与设计单位商定,对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品,并向承包方推荐了厂家,承包方与生产厂家签订了购货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场,进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求,监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求厂家将不符合要求的石料退换,厂家要求承包方支付退货运费,承包方不同意支付,厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
6．对上述钢材质量问题监理工程师应如何处理,为什么?

答

7．某穿堤建筑物施工招标，A、B、C、D四个投标人参加投标。招标投标及合同执行过程中发生了如下事件：事件1：经资格预审委员会审核，本工程监理单位下属的具有独立法人资格的D投标人没能通过资格审查。A、B、C三个投标人购买了招标文件，并在规定的投标截止时间前递交了投标文件。事件2：评标委员会评标报告以C投标人的投标报价有如下评估：C投标人的工程量清单“土方开挖（土质级别Ⅱ级，运距50m）”项目中，工程量2万m3与单价500元/m3的乘积与合价10万元不符。工程量无错误。故应进行修正。事件3：招标人确定B投标人为中标人，预付款为合同价的10%，保留金按当月工程进度款5%的比例扣留。施工期为1个月，经监理单位确认有月进度款为100万元。事件4：根据地方政府美化城市的要求，设计单位修改了建筑设计。修改后的施工图纸未能按时提交，承包人据此提出了有关索赔要求。事件2中，根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家计委令第30号)的规定，简要说明C投标人报价修正的方法并提出修正报价。

答

题干： 某施工单位承担了一土石坝工程,与业主签定了施工总承包合同,合同约定工期15个月,开工日期为2010年11月1日,竣工日期为2012年1月31日。工期奖惩额为5 000元/d,工程保修期1年。
在施工过程中,由于发生地质条件变化,建设单位进行设计变更,影响工期10 d;由于雨期影响材料进场,影响工期5d;工程累计停电20 d;在施工过程中由于事故导致2人当场死亡,影响工期10d;由于项目工期紧,某分部工程未经验收建设单位就投入使用;该工程实际竣工日期为2012年2月20日。
8．施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?

答

9．(二) 某土石坝工程项目法人与施工单位签订了工程施工合同,合同中估算工程量为8000m3,单价为200元/m3,合同工期为6个月,有关付款条款如下: (1) 开工前项目法人应向施工单位支付合同总价20%的工程预付款。 (2) 项目法人自第一个月起,从施工单位的工程款中,按5%的比例扣留保留金。 (3) 当累计实际完成工程量不超过估算工程量10%时,单价不调整;超过10%时,对超过部分进行调价,调价系数为0.9。 (4) 工程预付款从累计工程款达到合同总价的30%以上的下一个月起,至合同工期的第五个月(包括第五个月)平均扣除。施工单位每月实际完成并经监理单位确认的工程量如表2-1所示。表2-1 每月实际完成的工程量表月份 7 8 9 10 11 12 完成工程量(m3) 1200 1700 1300 1900 2000 800 累计完成工程量(m3) 1200 2900 4200 6100 8100 8900 [问题]月份789101112完成工程量(m3)12001700130019002000800累计完成工程量(m3)120029004200610081008900

答

题干： 某堤防工程项目,施工总承包单位编制了施工组织设计和施工进度计划,经监理单位批准后执行。
10．水利水电施工总布置应着重研究的内容有哪些?

答

题干： 某水闸建设工程项目,建设单位经公开招标后与施工单位签订了工程施工承包合同,施工承包合同规定,水闸的启闭机设备由建设单位采购,其他建筑材料由施工单位采购。同时,建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同。建设单位为了确保水闸施工质量,经与设计单位商定,在设计文件中标明了水泥的规格、型号等技术指标,并指定了生产厂家。施工单位在工程中标后,与生产厂家签订了购货合同。为了在汛期来临之前完成水闸的基础工程施工,施工单位采购的水泥进场时,未经监理机构许可就擅自投入施工使用。监理机构在对浇筑而成的第一块闸底板进行检查时,发现水泥的指标达不到要求,监理机构便通知施工单位该批水泥不得使用。施工单位要求水泥厂家将不合格的水泥退换,厂家认为质量没有问题,若要退货,施工单位应支付退货运费,施工单位不同意支付,厂家要求建设单位在施工单位的应付工程款中扣除上述费用。
11．水泥生产厂家要求施工单位支付退货费用,建设单位代扣退货运费款是否合理?水泥退货的经济损失应由谁负担?为什么?

答

题干： 某堤防加固工程,建设单位与施工单位签订了施工承包合同,合同约定:
(1)工程9月1日开工,工期4个月;
(2)开工前,建设单位向施工单位支付的工程预付款按合同价的10%计,并按月在工程进度款中平均扣回;
(3)保留金按5%的比例在月工程进度款中预留;
(4)当实际完成工程量超过合同工程量的15%时,对超过15%以外的部分进行调价,调价系数为0.9。
工程内容、合同工程量、单价及各月实际完成工程量见下表。

施工过程中发生如下事件:
事件1:9月8日,在进行某段堤防清基过程中发现白蚁,施工单位按程序进行了上报。经相关单位研究确定采用灌浆处理方案,增加费用10万元。因不具备灌浆施工能力,施工单位自行确定了分包单位,但未与分包单位签订分包合同。
事件2:10月10日,因料场实际可开采深度小于设计开采深度,需开辟新的料场以满足施工需要,增加费用1万元。
事件3:12月10日,护坡施工中,监理工程师检查发现碎石垫层厚度局部不足,造成返工,损失费用0.5万元。
12．计算11月份的工程进度款、保留金预留和实际付款金额。(有小数点的,保留2位小数)

答

题干： 某河道治理工程施工面向社会公开招标。某公司参加了投标,中标后与业主签订了施工合同。在开展了工程投标及施工过程中有如下事件:
事件1:编制投标报价文件时,通过工程量复核,把措施项目清单中围堰工程量预定为12 000立方米,并编制了单价分析表如下。[006-002-005-000-9787113157326-image/006-002-005-000-9787113157326-005-001.jpg]

事件2:该公司拟订胡××为法定代表人的委托代理人,胡××组织完成投标文件的标志,随后为开标开展了相关准备工作。
事件3:2011年11月,围堰施工完成,实际工程量为13 000立方米,在当月工程进度款支付申请书中,围堰工程结算费用计算为13 000×7.38=95 940(元)。
事件4:因护坡工程为新型混凝土砌块,制作与安装有特殊技术要求,业主向该公司推荐了具备相应资质的分包人。
13．根据《水利建筑工程施工分包管理规定》(水建管[2005]304号),事件4中该公司对业主推荐分包人的处理方式有哪几种?并分别写出其具体做法。

答

题干：

    某水利枢纽工程由电站、溢洪道和土坝组成。主坝为均质土坝,上游设干砌石护坡,下游设草皮护坡和堆石排水体,坝顶设碎石路,工程实施过程中发生下述事件:

事件1:项目法人委托该工程质量监督机构对于大坝填筑按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》规定的检验数量进行质量检查。质量监督机构受项目法人委托,承担了该工程质量检测任务。

事件2:土坝施工单位将坝体碾压分包给具有良好碾压设备和经验的乙公司承担。合同文件中,单元工程的划分标准是:以40m 坝长、20cm 铺料厚度为单元工程的计算单位,铺料为一个单元工程,碾压为另一个单元工程。

事件3:该工程监理单位给施工单位"监理通知”如下:经你单位申请并提出设计变更,我单位复核同意将坝下游排水体改为浆砌石,边坡由1:2.5 改为1:2。

事件4:土坝单位工程完工验收结论为:本单位工程划分为30个分部工程,其中质量合格为12个,质量优良18个,优良率为60%,主要分部工程(坝顶碎石路)质量优良,且施工中未发生重大质量事故;中间产品质量全部合格,其中混凝土拌合物质量达到优良;厚材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格;外观质量得分率为83%。所以,本单位工程质量评定为优良。

事件5:该工程项目单元工程质量评定表监理单位填写,土坝单位工程完工验收由施工单位主持。工程截流验收及移民安置验收由项目法人主持。
14．简要分析事件3“监理通知”存在的问题及理由。

答

15． (三) 某水电工程项目采用固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(图4-1)。该工程在施工过程中出现了如下事件。 (1) 因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。 (2) 基坑开按时因边坡支撑失稳坍塌,造成工作B持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。 (3) 因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费5万元。 (4) 结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。 (5) 因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。 [问题](三)

答

16．某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，承包商工期每提前1天获奖励2000元，每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。在实际施工过程中发生了如下事件：事件1：业主未按时提供全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。事件2：在工作D施工时，主要施工设备出现故障，停工检修2天，造成窝工20个工日。事件3：在工作E施工时，由于业主提供的主要材料不合格，造成返工，拆除用工30个工日，机械设备闲置3个台班，闲置台班单价为300元，材料费损失2万元，因拆除重新施工使用作业时间延长3天。事件4：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元。该工程的实际施工天数为多少天？可得到的工期补偿为多少天？工期奖罚天数为多少天？

答

题干：

某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。施工合同中说明:建设工期278天,2004年9月1日开工,工程造价4357万元。

合同约定结算方法;合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。

实施过程中,发生如下事件:

事件1:总承包商于8月25日进场,进行开工前的准备工作。原定9月1日开工,因业主办理伐树手续而延误至6日才开工,总承包商要求工期顺延5天。

事件2:土方公司在基础开挖中遇有地下文物,采取了必要的保护措施。为此,总承包商请土方公司向业主要求索赔。

事件3:在基础回填过程中,总承包商已按规定取土样,试验合格。监理工程师对填土质量表示异议,责成总承包商再次取样复验,结果合格。总承包商要求监理单位支付试验费。

事件4:总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究,在本公司试验室内进行试验,改进成功用于本工程,总承包商要求此项试验费由业主支付。

事件5:结构施工期间,总承包商经总监理工程师同意更换了原项目经理,组织管理一度失调,导致封顶时间延误8天。总承包商以总监理工程师同意为由,要求给予适当工期补偿。

事件6:监理工程师检查防渗工程,发现止水带安装不符合要求,记录并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报,监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分有误,需进行返工。

事件7:在做基础处理时,经中间检查发现施工不符合设计要求,防渗公司也自认为难以达到合同规定的质量要求,就向监理工程师提出终止合同的书面申请。

事件8:在进行结算时,总承包商根据已标价的工程量清单,要求安装配件费用按发票价计取,业主认为应按合同条件中约定计取,为此发生争议。
17．在事件3中,总承包商的要求是否合理?为什么?

答

题干： 某省曹山湖堤防退建工程为3级,新建堤防填筑土料为黏性土,最大干密度为1.69 g/立方厘米,最优含水率为19.3%,设计压实干密度为1.56 g/立方厘米。该工程项目划分为1个单位工程,5个分部工程。某省水利水电建筑安装工程总公司承建该工程第Ⅱ标段。标段为该工程的1个分部工程,堤防长度2.5 km,土方填筑量50万立方米;其中编号为CS-Ⅱ-16的单元工程桩号为CS10+000~CS10+100,高程为▽ 18.5 m~▽ 18.75 m,宽度为40 m,土方填筑量为1000 立方米。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:施工单位于当年12月进场,当地气温在-5攝氏度左右。土方填筑前,施工单位按照强制性标准的要求对堤基进行了处理。
事件2:施工单位按照《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL 239-1999)的规定,对CS-Ⅱ-016单元工程质量进行了检查和检测,相关结果填于下表中。
事件3:该分部工程施工结束后,根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)的规定,对该分部工程质量进行了评定,质量结论如下:该分部工程所含418个单元工程质量全部合格,其中276个单元工程质量等级优良,主要单元工程和重要隐蔽单元工程质量优良率为86.6%,且未发生过质量事故。经施工单位自评,监理单位复核,工程质量和安全监督机构核定,本分部工程质量等级为合格。
事件4:该单位工程完工后,项目法人主持进行了单位工程验收。验收工作组由项目法人、勘测、设计、监理、施工、质量和安全监督机构、运行管理单位、法人验收监督管理机关等单位的代表及上述单位外的3名特邀专家组成。

18．根据事件3,分析指出该分部工程质量结论在哪些方面不符合优良等级标准;指出该分部工程质量评定组织的不妥之处。

答

19． (一) 某水利工程施工项目,项目法人依据《水利水电土建工程施工合同条件》(GF—2000—0208),与施工单位签订了施工合同。招标文件中的工期为270天,协议书中的工期为242天。施工中发生了下列事件。事件1:施工单位在按监理单位签发的设计文件组织施工前,发现某部位钢筋混凝土浇筑要求与相关规范规定不一致,向设计单位提出变更建议并附变更方案;设计单位审核后认为施工单位的建议正确,方案合理,向施工单位发出了设计修改文件。事件2:在施工过程中,根据监理单位的书面指示,施工单位进行了跨河公路桥基础破碎岩石开挖,但公路桥报价清单中无此项内容。主体工程报价清单中有以下单价: (1) 混凝土坝A:砂卵石、岩石地基开挖80元/m3;B:基础处理90元/m3。 (2) 土石坝C:砂卵石、岩石地基开挖60元/m3;D:基础处理70元/m3。事件3:施工单位经监理单位批准后对基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑准备时,监理单位对已覆盖的基础质量有疑问,指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验,检测结果表明,基础质量不合格。施工单位按要求进行返工处理并承担了相应施工费用,但提出了检验费用支付申请和因此次检验影响进度的工期索赔。 [问题](一)

答

20．某施工单位中标2km 隧洞项目，按合同要求建造营地，营地建有食堂、宿舍和地面爆破器材库，且彼此相距100m。作业面距爆破器材库1km。爆破器材雇佣民工用机动三轮车运送。隧洞施工采用钻孔爆破法，在一次施工爆破作业后不久，为赶进度，在未采取任何措施的情况下，作业队长就带领工人进入洞内继续施工。施工后，将部分未使用的爆破器材临时存放在民工家里。上述案例中哪些不符合安全规定？说明理由。

答

题干： 某水利水电施工单位中标承揽了一座混凝土重力坝的主体工程施工,施工单位在签署协议书后按照合同要求在规定的时间内编制完成了相关图纸和文件。
21．假设你是该项目的项目经理,你认为在混凝土验仓前需做好哪些浇筑前的准备作业?

答

题干： 某水电站工程建设项目,基础处理采用混凝土灌注桩,主体工程为河床式电站。建设单位通过公开招标选择某监理单位承担施工监理任务。因该工程涉及基础处理、电站土建施工和机电安装工程,建设单位对工程发包提出了两种方案:一种是采用总承包模式,即由电站土建单位总承包,基础处理和机电安装列入总承包范围再进行分包。另一种是采用平行发包模式,即对基础处理、电站土建施工、机电安装工程进行发包。机电安装工程中的发电机组由建设单位选定的供应单位负责运抵施工现场。
22．如果现场检查出发电机组不合格或发电机生产厂家延期供货,对正常施工进度造成影响,试指出在上述两种发包模式下可能会出现哪些主体之间的索赔。

答

题干： 淮江湖行洪区退水闸为大(1)型工程,批复概算约3亿元,某招标代理机构组织了此次招标工作。在招标文件审查会上,专家甲、乙、丙、丁、戊分别提出了如下建议:
甲:为了防止投标人哄抬报价,建议招标文件规定投标报价超过标底5%的为废标。
乙:投标人资格应与工程规模相称,建议招标文件规定投标报价超过注册资本金5倍的为废标。
丙:开标是招标工作的重要环节,建议招标文件规定投标人的法定代表人或委托代理人不参加开标会的,招标人可宣布其弃权。
丁:招标由招标人负责,建议招标文件规定评标委员会主任由招标人代表担任,且评标委员会主任在投标人得分中所占权重为20%,其他成员合计占80%。
戊:地方政府实施的征地移民工作进度难以控制,建议招标文件专用合同条款中规定,由于地方政府的原因未能及时提供施工现场的,招标人不承担违约责任。
招标文件完善后进行看发售,在规定时间内,投标人递交了投标文件。其中,投标人甲在投标文件中提出将弃渣场清理项目进行分包,并承诺严格管理分包单位,不允许分包单位再次分包,且分包单位项目管理机构人员均由本单位人员担任。经过评标、定标、该投标人中标,与发包人签订了总承包合同,并与分包单位签订了弃渣场清理项目分包合同,约定单价12.88元/立方米,相应的单价分析见下表。

23．投标人甲与招标人签订的总承包合同应当包括哪些文件?

答

题干： 某水利枢纽工程项目包括大坝、水电站等建筑物。在水电站厂房工程施工期间发生如下事件:
事件1:施工单位提交的施工安全技术措施部分内容如下:
(1)爆破作业,必须统一指挥,统一信号,划定安全警戒区,并明确安全警戒人员。在引爆时,无关人员一律退到安全地点隐蔽。爆破后,首先须经安全员进行检查,确认安全后,其他人员方能进入现场。
(2)电站厂房上部排架施工时高处作业人员使用升降机垂直上下。
(3)为确保施工安全,现场规范使用“三宝”,加强对“四口”的防护。
事件2:水电站厂房施工过程中,因模板支撑体系稳定性不足导致现浇混凝土施工过程中浇筑层整体倒塌,造成直接经济损失50万元。事故发生后,施工单位及时提交了书面报告,报告包括以下几个方面内容:
(1)工程名称、建设地点、工期、项目法人、主管部门及负责人电话;
(2)事故发生的时间、地点、工程部位以及相应的参建单位名称;
(3)事故发生的经过和直接经济损失;
(4)事故报告单位、负责人以及联系方式。
事故发生后,项目法人组织联合调查组进行了事故调查。
24．为确保升降设备安全平稳运行,升降机必须配备的安全装置有哪些?

答

题干： 某水利水电工程施工企业在对公司各项目经理部进行安全生产检查时发现如下情况:
情况一:公司第一项目经理部承建的某泵站工地,在夜间进行泵房模板安装作业时,由于部分照明灯损坏,安全员又不在现场,一木工身体状况不佳,不慎从12 m高的脚手架上踩空直接坠地死亡。
情况二:公司第二项目经理部承建的某引水渠道工程,该工程施工需进行浅孔爆破。现场一仓库内存放有炸药、柴油、劳保用品和零星建筑材料,门上设有“仓库重地、闲人免进”的警示标志。
情况三:公司第三项目经理部承建的是某中型水闸工程,由于工程规模不大,项目部未设立安全生产管理机构,仅由各生产班组组长兼任安全生产管理员,具体负责施工现场的安全生产管理工作。
25．指出情况三在安全生产管理方面存在的问题,并说明理由。

答

26． (二) 某工程项目施工合同于2007年12月签订,约定的合同工期为20个月,2008年1月开始正式施工。施工单位按合同工期要求编制了混凝土结构工程施工进度时标网络计划(如图1-1所示),并经专业监理工程师审核批准。该项目的各项工作均按最早开始时间安排,且各工作每月所完成的工程量相等。各工作计划工程量和实际工程量如表1-1所示。工作D、E、F的实际工作持续时间与计划工作持续时间相同。表1-1 各工作计划工程量和实际工程量工作 A B C D E F G H 计划工程量(m3) 8600 9000 5400 10000 5200 6200 1000 3600 实际工程量(m3) 8600 9000 5400 9200 5000 5800 1000 5000 合同约定,混凝土结构工程综合单价为1000元/m3,按月结算。结算价按项目所在地混凝土结构工程价格指数进行调整,项目实施期间各月的混凝土结构工程价格指数如表1-2所示。表1-2 各月的混凝土结构工程价格指数时间 2007年12月 2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月混凝土结构工程价格指数(%) 100 115 105 110 115 110 110 120 110 110 施工期间,由于建设单位原因使工作H的开始时间比计划的开始时间推迟1个月,并由于工作H工程量的增加使该工作持续时间延长了1个月。 [问题]工作ABCDEFGH计划工程量(m3)860090005400100005200620010003600实际工程量(m3)86009000540092005000580010005000时间2007年12月2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月混凝土结构工程价格指数(%)100115105110115110110120110110

答

题干： 某水利枢纽工程,主要工程项目有大坝、泄洪闸、引水洞、发电站等,2002年1月开工,2003年5月申报文明建设工地,此时已完成全部建安工程量40%。上级有关主管部门为加强质量管理,在工地现场成立了由省水利工程质量监督中心站以及工程项目法人、设计单位和监理单位人员组成的工程质量监督项目站。
27．根据水利水电工程有关建设管理的规定,简述工程现场项目法人、设计、施工、监理、质量监督各单位之间在建设管理上的相互关系。

答

题干： 某施工单位承包一涵洞工程施工并与项目法人签订了施工承包合同。合同约定:
(1)合同总价420万元;
(2)工程2008年9月25日开工,工期12个月;
(3)工程预付款按10%计,并在各月工程进度款内平均扣回;
(4)保留金按当月工程进度款5%的比例预留。
施工过程中发生如下事件:
事件1:2008年10月初,涵洞基坑开挖后发现地质条件与原勘察资料不符,涵洞地基为风化岩,且破碎严重。监理单位指示施工单位暂停施工,并要求施工单位尽快提交处理方案。施工单位提交了开挖清除风化岩和水泥固结灌浆两种处理方案。监理单位确定采用灌浆方案,并及时发出了书面变更通知。
事件2:2008年11月份,施工单位完成并经监理工程师审核的工程量清单项目费用为50万元,水泥固结灌浆工程费用为10万元。
事件3:2009年9月6日,合同工程完成后,施工单位向监理单位提出了合同工程完工验收申请,随后,监理单位主持进行了验收。
28．指出事件1中关于变更处理的不妥之处,并说明正确做法。

答

题干： 某水闸建筑在砂质壤土地基上,水闸每孔净宽8m,共3孔,采用平板闸门,闸门采用一台门式启闭机启闭,闸墩厚度为2m,因闸室的总宽度较小,故不分缝。闸底板的总宽度为30m,净宽为24m,底板顺水流方向长度为20m。施工中发现由于平板闸门主轨、侧轨安装出现严重偏差,产生了质量事故。
29．平板闸门的安装工艺一般包括几种?

答

题干： 某2级堤防加固工程主要工程内容有:
①背水侧堤身土方培厚及堤顶土方加高;
②迎水侧砌石护坡拆除;
③迎水侧砌石护坡重建;
④新建堤基裂隙黏土高压摆喷截渗墙;
⑤新建堤顶混凝土防汛道路;
⑥新建堤顶混凝土防浪墙。
土料场土质为中粉质壤土,平均运距为2 km。施工过程中发生如下事件:
事件1:土方工程施工前,在土料场进行碾压试验;高喷截渗墙工程先行安排施工,施工前亦在土料场进行工艺性试验,确定了灌浆孔间距、灌浆压力等施工参数,并在施工中严格按此参数进行施工。
事件2:高喷截渗墙施工结束后进行了工程质量检测,发现截渗墙未能有效搭接。
30．指出①、④、⑤、⑥四项工程内容之间合理的施工顺序。

答

题干：

    某大型水电站工地,施工单位A在重力坝浇筑过程中,管理人员只在作业现场的危险区悬挂了警示牌,夜间施工时,却发生了高空坠落死亡3人的事故。工程建设期间,还时常发生当地群众到建设管理单位及施工工地大量聚集事件。当工程某隐蔽部位的一道工序施工结束,在未通知监理人员到场检验的情况下,为赶施工进度,项目经理就紧接着指挥完成下道工序的浇筑。
31．施工单位遇到大量群众到施工现场阻挠施工事件时,应如何处理?

答

32． (一) 某大型水利枢纽工程,监理公司承担施工阶段监理任务,建设单位采用公开招标方式选定承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2002年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙承包单位11月5日方提交投标保证金。11月3日招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前竣工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,写明了甲承包单位办保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失4.8万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前竣工为由,提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起,不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁.仲裁机构裁定终止合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 [问题](一)

答

题干：

某综合利用水利枢纽工程位于我国西北某省,枯水期流量很少;坝型为土石坝,黏土心墙防渗;坝址处河道较窄,岸坡平缓。工程中的某分部工程包括坝基开挖、坝基防渗及坝体填筑,该分部工程验收结论为“本分部工程划分为80个单位工程,其中合格30个,优良50个,主要单位工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良,且未发生过质量事故;中间产品质量全部合格,其中混凝土拌和物质量达到优良,故本分部工程优良。
33．” 大坝施工前碾压实验主要确定哪些压实参数?施工中坝体与混凝土泄洪闸连接部位的填筑,应采取哪些措施保证填筑质量?

答

全站导航

2025年04月05日二级建造师水利工程建造师案例题33

一、建造师案例题

答题卡收起