2025年04月01日一级建造师建筑工程建造师案例题50在线免费模拟刷题　- 七彩学习网

1．某办公楼室内外装饰装修工程施工，在各个施工阶段，项目部对以下项目进行了验收： (1)吊顶工程在饰面板安装前，对吊顶内的所有安装管线、设备和轻钢龙骨、吊杆等会同有关单位进行了隐蔽工程验收但对部分造型吊顶木龙骨的防火涂料未通知消防管理部门进行验收，饰面板安装后，消防部门要求拆除部分饰面板进行检查。 (2)隐框玻璃幕墙工程的表面平整度规范的允许偏差为2mm，在检验批验收时，甲、乙两个检验批各抽查的100个样本点，甲检验批90%合格，不合格点中最大的偏差为3.5mm乙检验批82%合格，不合格点的偏差均未超出2.8mm。 (3)工程完工后2d，施工单位受建设单位的委托，请有资质的检测单位对室内环境进行了检测。对室内环境检测的时间是否正确？并说明理由。

答

2．某工程，施工总承包单位（以下简称“乙方”）按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）与建设单位（以下简称“甲方”）签订了施工总承包合同。合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位（以厂简称“丙方”）作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排：（1）由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”；（2）由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施；（3）由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底；（4）由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题；（5）由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。 2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等。”项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方。”丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系。” 乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当？说明理由。

答

3．某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位。施工过程中发生了下列事件。事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复验结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装。安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理了登记。事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停工整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。事件4中的质量事故，甲施工单位和乙施工单位各承担什么责任？说明理由。监理单位是否有责任？说明理由。

答

4．某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台（乙方自备），台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图2所示（单位：天）。

甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生了如下事件： (1)降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。 (2)8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。 (3)因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300立方米增至350立方米，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/立方米，经协商调整后全费用单价为100元/立方米。 (4)为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15立方米，该工作全费用单价为128元/立方米。 (5)在工作D，E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。工作E结算价应为多少？

答

5．某工程建筑面积42108平方米，地下2层，地上10层，为框架结构筏形基础，基槽深约7.6m。在土方开挖前，由于业主告之现场地下无任何管线，施工单位便未对施工现场情况进行详细的调查与了解，直接开始机械土方开挖作业。在土方开挖过程中，挖掘机将地下埋深约5m处一供电电缆挖断，造成附近居民大范围断电，也造成了一些施工电器的损坏，所幸没有造成人员伤亡。试述职业安全生产健康管理体系的建立流程。

答

6．某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28 500平方米，某施工单位与建设单位签订了工程施工合同，合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划，并且绘制出施工进度网络计划如下图所示（单位：月）。

在工程施工中发生了如下事件：事件一：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月。事件二：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月。事件三：因不可抗力原因致使工作F停工1个月。事件四：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。

答

7．某市第一高楼进入后期的精装修施工，装饰装修由某装饰公司分包，由于该工程影响巨大，必须按合同工期完工，该装饰公司临时紧急调集一批装饰普工增援油漆作业。由该项目原油漆班组每人带一名普工组成一个小组，施工现场一边操作一边简单培训后开始正式单独油饰施工。尽管作业强度大、工作时间长，但所有工人均未出现身体不适。该装饰公司将原定于身体检查的费用直接发放给施工人员后，将该批装饰普工退回原工作班组。指出本案例中职业卫生与防护管理方面的不妥之处，并简述正确做法。

答

题干： 某工程建筑公司承包的技术中心办公大楼,工程位于城市中心交通要道部位,工程总建筑面积40000平方米,地上18层,地下2层,框架-剪力墙结构。工程因场地小,施工现场的平面布置侧重点应对生产临建、主材加工、制作和堆放场地方面。施工现场围挡按该公司文明施工管理体系进行设置临时道路、水电管网、消防设施、办公、生活、生产用临时设施按施工总平面图设计布置在安全方面,现场出入口、楼梯口等设有明显安全警示标志。
8．试回答以下问题:施工现场布置运输道路有哪些要求?

答

9．某建设工程合同工期为25个月，施工单位编制的双代号网络计划图如图1所示。

问题： 1.该网络计划能否满足合同工期要求？为什么？为确保工程按期完工，哪些施工过程应作为重点控制对象？为什么？ 2.当该计划执行7个月后，经监理工程师检查发现，施工过程C和施工过程D已完成，而施工过程E将拖后2个月。此时施工过程E的实际进度是否影响总工期？为什么？ 3.如果实际进度确实影响到总工期，为保证总工期不延长，对进度计划的调整方法有哪些？ 4.当施工过程E的实际进度拖后2个月后，如果采取以下两种调整方案； (1)组织施工过程H，I，K进行流水施工。各施工过程中的施工段及其流水节拍如表1所示。

则施工过程H，I，K的流水施工工期是多少？此时工程总工期能否满足原合同工期的要求？为什么？ (2)压缩某些施工过程的持续时间。各施工过程的直接费用率及最短持续时间如表2所示。

则在不改变各施工过程逻辑关系的前提下，原进度计划的最优调整方案是什么？为什么？此时直接费用将增加多少万元？

答

10．合肥市某既有综合楼进行装修改造，该工程共9层，层高3.6m。施工内容包括原有装饰装修工程拆除，新铺设地面、抹灰、饰面板（砖）、门窗、吊顶、轻质隔墙、涂饰（涂刷乳液型涂料）、裱糊与软包、细部工程施工等。在加气混凝土砌块和混凝土外墙立面上装饰陶瓷砖。摘录部分分部工程施工记录如下：一、地面工程 1．卫生间地面防水材料铺设后，作蓄水试验：蓄水时间24h，深度18mm； 2．大厅花岗石地面出现不规则花斑； 3．贵宾室实木地板铺设时，面板与墙之间留有10mm缝隙，实木踢脚线背面抽槽，作防腐处理。二、吊顶工程 1．对人造饰面板的甲醛含量进行了复验； 2．安装饰面板前完成了吊顶内管道和设备的调试及验收； 3.吊杆长度1.0m．距主龙骨端部距离为320mm； 4.安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝一致，并在同一根龙骨上接缝； 5.5m×8m办公室吊顶起拱高度为12mm。三、轻质隔墙工程 1．对人造饰面板及胶粘剂的甲醛含量进行了复验； 2．安装一道贯通系列龙骨； 3．玻璃板隔墙采用了公称直径为12mm的透明玻璃板。四、涂饰工程 1．清除旧装修层后，在墙面涂刷了界面剂； 2．涂饰乳液型涂料时，混凝土基层含水率为12%。五、细部工程 1．后置埋件、护栏与预埋件的连接点进行了隐蔽工程验收； 2．一侧距地面高度6m的护栏采用了钢化玻璃。六、外墙饰面板（砖）工程 1．对下列材料进行了复验： (1)粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度； (2)陶瓷砖吸水率、表面质量、尺寸、抗冻性。 2．在加气混凝土砌块基层上做了样板件。样板件的陶瓷饰面砖粘结强度符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定。指出在地面工程中哪些做法不正确，并写出正确的施工方法。

答

题干： 某商业用房工程,建筑面积15000平方米,地下一层,地上四层。施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)签订了工程施工合同。合同约定:工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日;工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中,发生了如下事件。
事件一:2009年5月12日,工程所在地区发生了7.5级强烈地震,造成施工现场部分围墙倒塌,损失6万元;地下一层填充墙部分损毁,损失10万元;停工及修复共30天。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二:用于基础底板的钢筋进场时,钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证,施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后,即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件三:截止到2009年8月15日,建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四:工程竣工结算造价为5670万元,其中工程款5510万元,利息70万元,建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后,建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项,欠款总额为1670万元(含上述利息及建设单位违约金),随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件五:工程竣工后,项目经理部按“制造成本法”核算了项目施工总成本,其构成如下:直接工程费4309.20万元,措施费440.80万元,规费11.02万元,企业管理费332.17万元(其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
11．事件二中,施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?

答

12．某港口新建一消防泵站内包含40000立方米消防水池工程，消防水池一半位于地面以下、一半位于地面以上，整体钢筋混凝土板式基础，四周全现浇混凝土剪力墙，全部采用C30P12抗渗混凝土浇筑成型。由于水池在整个港口消防当中的重要地位，在混凝土自防水基础上，内部满涂涂膜防水层。混凝土配制时，搅拌站拟采用硅酸盐水泥。开工前，监理单位要求施工单位上报针对混凝土收缩裂缝的防治专项方案。混凝土浇筑完毕28d后，检测混凝土标准养护试块时发现部分试件强度不合格，比设计值略低。在监理单位、建设单位现场见证下进行结构实体强度检测，实际强度仍存在部分位置达不到设计要求值。施工单位自身技术能力比较强，经施工单位自身技术中心验算，采取在水池外围加设两道型钢箍的补强措施，并组织实施。后经设计单位验算，能够满足结构安全性能。施工完毕后，发现池壁局部存在渗漏水，经查渗水部位为原施工过程中施工缝位置。本案例中施工缝位置渗漏水的原因分析及治理措施。

答

题干：
某工程公司承接一项综合楼项目,建筑面积100082平方米,地下3层,地上26层,箱形基础,主体为框架剪力墙结构。该项目地处主要街道交叉路口,是该

地区的标志性建筑。因此,施工单位在施工过程中加强了对质量的控制。在第五层楼板隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对,位置放置错误。施工单位非常重视,及时进行返工处理。在第十层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求,但实体经由资质的检测单位检测鉴定,强度达到了要求。由于加强了预防和检查,没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工,达到验收条件后,建设单位组织了竣工验收。
13．该楼达到什么条件方可验收?

答

题干： 某办公楼工程,地下一层,地上十层,现浇钢筋混凝土框架结构,预应力管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同,合同工期为29个月。按合同约定,施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月),该计划通过了监理工程师的审查和确认。

合同履行过程中,发生了如下事件:
事件一:专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批,遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中,由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工,监理工程师向施工总承包单位下达了停工令,施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令,拒绝签收停工令。
事件二:在工程施工进行到第7个月时,因建设单位提出设计变更,导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工,施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定,赶工费标准为18万元/月。
事件三:在H工作开始前,为了缩短工期,施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如下图所示(时间单位:月)。

14．事件一中,监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。

答

题干： 某大型酒店装饰装修项目施工前,总承包单位编制了详细的项目质量计划,对进场材料质量控制要点进行了详细说明。

对所有装饰装修用的材料采购时,根据供方评价准则,组织调查、评价、选择供方和重新评价合格供方,建立合格供方档案,并适时评价材料质量及其供应情况。

与供方签订采购合同后,并在合同中明确规定相关材料采购信息,同时明确材料进场检验时应查验的资料。

在酒店大堂墙、地饰面选材时有两种方案:一是选用天然大理石板二是选用微晶玻璃型人造石材。
15．项目质量计划中进场材料质量控制要点主要包括哪些内容?

答

16．某商务办公楼工程，地下2层，地上24层，在主体结构施工完成后，进入装饰装修阶段，在装饰装修过程中，12层标准层发生大火，造成该楼层大面积过火，造成直接经济损失120万元。因火警处理及时，未造成人员伤亡。该工程施工总承包单位为某市建筑公司，装饰装修工程由某市装饰公司承接。经调查，造成事故的原因是装饰公司的分配电箱负荷过大，致使分配电箱过热引起大火，现场发现分配电箱中的插座直接连接至用电设备，计算分配电箱中的用电负荷后，发现超出施工总承包编制的临时用电施工组织设计中的容许负荷。现场检查施工总承包提供的施工临时用水时，发现楼层设置了现场施工用水。在地下室中发现使用碘钨灯进行照明。检查装饰公司项目部的安全技术交底记录时，内容仅包括施工时应注意的安全事项。问题： 1.装饰公司在临时用电方面存在哪些问题？应如何做？现场施工临时用电的强制性要求是什么？ 2.现场临时用水包括哪些？现场高层建筑的楼层临时用水存在哪些问题，应该如何做？ 3.地下室的临时用电存在哪些问题，应如何做？ 4.装饰公司项目部的安全技术交底记录还须补充哪些内容？

答

题干： 某建筑工程位于近郊区,建筑面积123000平方米,混凝土现浇结构,筏形基础,地下2层,地上15层,基础埋深10.2m。工程所在地区地下水位于基底标高以上,从南流向北,施工单位的降水方案是在基坑南边布置单排轻型井点。基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位对基坑进行验槽,并对基底进行了钎探,发现地基东南角有约250平方米的软土区,监理工程师随即指令施工单位进行换填处理,换填级配碎石。
17．上述描述中,还有哪些是不符合规定的?正确的做法应该是什么?

答

题干： 海城住宅小区工程占地南北宽400m,东西长200m。有一栋高层住宅结构为28层全现浇钢筋混凝土结构,使用两台塔式起重机。工地环行道路一侧设临时用水、用电,不建现场民工住房和现场混凝土搅拌站。
18．电线、电缆穿路的要求有哪些?

答

题干： 某建筑工程位于近郊区,建筑面积123000平方米,混凝土现浇结构,筏形基础,地下2层,地上15层,基础埋深10.2m。工程所在地区地下水位于基底标高以上,从南流向北,施工单位的降水方案是在基坑南边布置单排轻型井点。基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位对基坑进行验槽,并对基底进行了钎探,发现地基东南角有约250平方米的软土区,监理工程师随即指令施工单位进行换填处理,换填级配碎石。
19．发现基坑基底软土区后,应按什么工作程序进行基底处理?

答

题干： 某建筑工程建筑面积205000平方米,混凝土现浇结构,筏形基础,地下3层,地上12层,基础埋深12.4m,该工程位于繁华市区,施工场地狭小。工程所在地区地势北高南低,地下水流从北向南。施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。

基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位对基坑进行验槽,并对基底进行了钎探,发现地基东南角有约350平方米软土区,监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。

工程主体结构施工时,二层现浇钢筋混凝土阳台在拆模时沿阳台根部发生断裂,经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误所造成的。事故发生后,业主立即组织了质量大检查,发现一层大厅梁柱节点处有露筋;已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符;施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚。

工程进入外墙面装修阶段后,施工单位按原设计完成了965平方米的外墙贴面砖工作,业主认为原设计贴面砖与周边环境不协调,要求更换为大理石贴面,施工单位按业主要求进行了更换。
20．就该工程背景资料中所发生的情况而言,施工单位可索赔的内容有哪些?

答

题干：

2010年5月20日,某建筑公司(乙方)与某开发商(甲方)签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程

的基坑开挖土方量为4500立方米,其中土方挖掘直接费单价为4.2元/立方米,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案显示:土方工程采用租赁的1台

挖掘机施工(租赁台班为450元)。甲、乙双方合同约定6月11日开工,6月20日完工。工程施工过程中发生如下事件:

事件1:因租赁的挖掘机大修,晚开工2d,造成人员窝工10个工日。

事件2:施工中,遇到软土层,监理工程师6月15日下发停工指令,进行地质复查,配合用工15个工日。

事件3:6月19日接到监理工程师于6月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深的设计变更,由此导致土方开挖量增加900立方米。

事件4:6月20日~6月22日,因下暴雨使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。

事件5:6月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,6月24日恢复挖掘工作,最终基坑于6月30日挖坑完毕。
21．上述事件工期索赔各多少天?总工期索赔多少天?

答

题干： 某写字楼工程项目,地下3层,地上20层,采用框架剪力墙结构,建设单位与某施工单位签订了工程施工合同,在工程施工过程中,发生了以下事件:
事件一:基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位共同对基坑进行了验槽,并对基底进行了钎探。
事件二:为了节约材料,钢筋工长安排了工人将钢筋加工剩余约2米左右的钢筋焊接接长到8米,用到框架梁中作为部分受力钢筋。
事件三:3层有一跨度为10米的钢筋混凝土大梁,拆模后发现梁某些部位出现少量露筋。
事件四:在建筑装饰工程施工时,使用了铝塑复合板、石材、花岗岩、硅酮结构胶等主要材料,在检查了这些材料的厂家合格证等质量证明资料后,施工单位就将这些材料用于装饰工程中。
事件五:在外墙隐框玻璃幕墙施工中,施工单位使用了酸性硅酮结构密封胶作为玻璃面板与铝型材的粘结材料,幕墙施工过程中所有的试验都是由施工单位进行的。
22．在事件四当中,施工单位的做法是否妥当?这些材料进场后应进行哪些指标的复验?

答

23．某施工单位以总价合同的形式与业主签订了一份施工合同，该项工程合同总价款为600万元，工期从2006年3月1日起开工至当年8月31日竣工。合同中关于工程价款的结算内容有以下几项。 (1)业主在开工前7天支付施工单位预付款，预付款为总价款的25%。 (2)工程预付款从未施工工程尚需的主要材料的构配件价值相当于预付款时起扣，业主每月以抵充工程进度款的方式从施工单位扣除，主要材料的构配件费比重按60%计算。 (3)该工程质量保证金为5%，业主每月从工程款中扣除。 (4)业主每月按承包商实际完成工程量进行计算。承包商按时开工、竣工。各月实际完成工程量见下表。

开工前项目经理对现场管理进行了布置，并针对现场具体情况强调以下两项工作： (1)施工现场危险部位，如各种洞口、临边等处都要设置必要的警示标志； (2)施工污水直接排人市政污水管网。问题 (1)业主应当支付给承包商的工程预付款是多少？ (2)该工程预付款起点是多少？应从几月份起扣？ (3)业主在施工期间各月实际结算给承包商的工程款各是多少？ (4)安全标志牌的设置有什么基本要求？ (5)施工污水应当怎样排放？

答

题干： 某单位施工的建筑工程计划工期12周,各丁作关系及各自持续时间和预算费用额列入下表中。工程进行第9周时,D工作完成了2周,E工作完成了1周,F工作已经完成。

24．重新绘制第9周至完工的时标网络计划。

答

25．某装饰工程公司承接北京市某街道的一栋12层、全现浇混凝土结构的办公楼装饰工程，现安排某安全员负责该工地的消防安全管理，并做了如下工作： (1)施工现场设置了消防车道 (2)设置了消防竖管和消火栓，配备了足够的消防器材 (3)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作 (4)因施工需要搭设了临时建筑，为了降低成本、就地取材，用木板搭设工人宿舍 (5)施工材料的存放、保管符合防火安全要求 (6)现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟 (7)使用明火按规定执行，专人看管，人走火灭 (8)该工程的消防安全管理工作比较到位，在施工全过程中未发生一起火灾。简述该工地消防进水平管、竖管的直径要求及消火栓口楼层分部要求。

答

26．2010年3月，某房地产开发公司就某住宅小区建筑项目公开招标，共有A、B、C、D四家建筑公司参加投标，结果由B建筑公司中标并于2010年4月5日在网上进行了公示。2010年4月17日，投标人A建筑公司以房地产公司与B建筑公司有串标嫌疑为由，向项目所在地建设局进行投诉，建设局受理投诉后，以其不是利害关系人为由（A建筑公司列中标候选人排名第三），出具了驳回异议的报告并送达A建筑公司。 2010年4月末，房地产开发公司向B建筑公司发出了中标通知书，在合同订立磋商过程中，房地产公司要求B建筑公司将工程承包范围内的消防工程分包给自己信赖的公司，B建筑公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝，于是，房地产公司迟迟不予签订合同，无奈B建筑公司只得诉至法院，但房地产公司辩称：虽然已发中标通知书，但该文件并无合同效力，且双方的合同尚未签订，因此不存在合同上的权利义务关系。房地产公司指定分包的行为有无不妥？请说明理由。

答

题干： 某大型住宅小区内新建一地下车库工程,地上部分为社区活动中心,均为现浇混凝土结构,地下3层,地上2层。地下车库结构轮廓线紧临周边住宅楼,最近处距离11.7m。

本工程秋季开工,先施工地下围护结构,灌注桩支护,水泥搅拌桩止水帷幕。地上结构围护体系施工均在白天进行,由于日间城市环境噪声比较大,且附近居民楼白天很少有人,施工噪声未造成扰民,施工过程顺利完成。

围护结构强度达到相关要求值后开始土方开挖,土方开挖时已接近冬季枯水期尾声,冬季枯水期为地下车库土方开挖的最佳季节,施工单位为抢工期采取24h连续作业。大型挖土机械、出土车辆工作产生噪声严重影响周边居民的正常生活。居民直接向当地城管部门进行举报,城管部门现场检查后责令施工单位停工并限期整改。
27．试给出本案例中,灌注桩工程日间、土方工程日间及夜间噪声排放标准分别为多少?

答

题干：

某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同（示范文本）》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元／台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示（时间单位：月）。

施工过程中发生下列事件：

事件一：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30台班。

事件二：工作G开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。

事件三：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1.6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。

事件四：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2个月，项目监理机构认为不妥。

28．事件一发生后，吊装机械闲置补偿费为多少？工程延期为多少？说明理由。

答

29．某工业园区2层标准厂房工程，共15个单体，总计建筑面积115340平方米，框架结构，独立基础，局部地下有设备房。梁板中水平受力筋采用单面搭接连接，竖向受力筋采用埋弧压力焊连接。在10号厂房二层钢筋安装施工时，焊工A与工人B在进行框架柱钢筋对焊埋弧作业时未按规定穿戴绝缘鞋和手套。当时焊工A右手拿起焊把钳正要往钢筋对接处连接电焊机的二次电源时，不慎触及焊钳的裸露部分，致使触电倒地身亡。工人B看到A触电，顺手操起身旁一根φ48钢管试图打掉焊工A手上焊把钳，导致自身也触电，经抢救脱离生命危险，但B受重伤。试分析这起事故发生的原因。

答

30．某装饰装修工程项目，工程招标投标过程中，招标人向各投标人提供了建筑主体结构图纸资料并组织了工程现场踏勘工作。最终确定某承包人中标并采用包工包料的方式签订固定价格合同。但工程开工后，承包人发现建筑主体楼板为预应力混凝土结构，吊顶工程施工时被迫增加钢结构支架措施，为此增加了费用。在关键线路的关键工作施工过程中，发生以下原因导致工程临时停工：5月20日～5月26日，承包商的施工设备出现故障业主应于5月27日提供承包人的变更图纸资料直到6月10日才提交；6月7日～6月12日，施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了工程无法施工。承包商工程索赔必须满足什么条件？

答

题干： 某18层办公楼,建筑面积32 000平方米,总高度71m,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,脚手架采用悬挑钢管脚手架,外挂密目安全网,塔式起重机作为垂直运输工具,2006年11月9日在15层结构施工时,吊运钢管时钢丝绳滑扣,起吊离地20m后,钢管散落,造成下面作业的4名人员死亡,2人重伤。
经事故调查发现:
1.作业人员严重违章,起重机司机因事请假,工长临时指定一名机械工操作塔式起重机,钢管没有捆扎就托底兜着吊起,而且钢丝绳没有在吊钩上挂好,只是挂在吊钩的端头上。
2.专职安全员在事故发生时不在现场。
3.作业前,施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底,仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。
31．针对现场伤亡事故,项目经理应采取哪些应急措施?

答

32．某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现2个问题：其一，施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；其二，工程的有关试验主要安排在施工单位熟悉的试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对试验室资质等级及其试验范围等进行考核。项目监理过程中有如下事件：事件一：在建设单位主持召开第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。事件二：管道安装施工要求专业施工人员有电焊工上岗证书。专业监理工程师检查时发现施工单位电焊工与专业施工人员资格报审名单中的人员不完全相符，其中2名电焊工无证上岗。事件三：混凝土浇捣前时，总监理工程师发现施工单位未按已审批的模板专项施工方案进行模板支撑系统的加固，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调模板施工为主体结构施工，为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按模板专项施工方案施工但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的。问题： 1.总监理工程师应如何组织审批施工组织设计？总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当？说明理由。 2.专业监理工程师对试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核哪些内容？ 3.事件一中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥？写出正确的做法。 4.监理单位应如何处理事件二中的问题？ 5.在事件三中，总监理工程师的做法是否妥当？施工单位的费用索赔和工程延期要求是否成立？

答

题干：

某大厦地下2层,上部主楼20层,总建筑面积36570平方米,地下室东西宽度51.9m,南北宽度长52.4m,占地面积5000平方米,基础埋深于5.4m。底板防水面积4200平方米,外墙顶板防水层面积2500平方米。其中,外墙部分用的是变色玻璃幕墙。完工一个月后发现工程向西南方向倾斜,顶端水平位移为400mm,施工过程中出现建筑物掉落伤人事件。
33．为避免以上事件的再次发生,施工单位应特别注意控制哪些因素?

答

34．某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划，如下图所示（时间单位：周）。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单（部分）见下表。

工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：事件一：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840立方米，工作持续时间未变。事件二：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。事件三：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。事件四：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。事件四：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。事件三中C工作发生的费用如何结算？

答

题干： 某公司新建一办公大楼,框架结构,烧结普通砖填充墙。

基础形式为大放脚基础,施工组织设计原定先采用机械开挖,然后人工清底至设计标高。实际土方开挖过程中,机械开挖由于在夜间施工,导致超挖0.2m深。

主体结构施工过程中,由于钢筋放样员识图错误,钢筋下料尺寸超出模板尺寸,需返工处理,施工单位拟将直径16mm以下的钢筋弯折处直开,然后重新加工制作。

屋面梁施工时,混凝土浇筑后12d所有梁模板均拆除完毕,质量检查员发现部分梁出现比较大的孔洞。施工单位将孔洞冲洗干净后,用与梁浇筑时所用一模一样的混凝土进行填充捣实,并认真养护。

本工程外立面原设计为涂料饰面,主体结构施工完毕后,业主强行将设计更改为隐框玻璃幕墙。幕墙与主体结构采用后置埋件连接,因为幕墙构造需要,部分后置埋件连接位置在填充墙上。
35．对于基底超挖部分应如何处理?

答

题干：

某施工单位承建某工程建筑与装修施工,17层,框架结构,筏形基础,建筑面积56000平方米,现场设有一大型材料堆场。运输道路沿着仓库和堆场进行布

置,双车道宽6m。塔式起重机的高度、幅度满足要求,可使材料和构件送达任何地方。工地地面采取硬化。临时水池水塔设在用水中心和地势较高处,过冬的临时

水管埋在冷冻线以下,排水沟沿道路布置。
36．电气焊切割作业需办理哪些证件?现场需做哪些消防准备工作?

答

37．某建筑工程位于近郊区，建筑面积123000平方米，混凝土现浇结构，筏形基础，地下2层，地上15层，基础埋深10.2m。工程所在地区地下水位于基底标高以上，从南流向北，施工单位的降水方案是在基坑南边布置单排轻型井点。基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约250平方米的软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理，换填级配碎石。施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当？请说明理由。

答

题干： 某社区活动中心工程,2层框架结构,无地下室,总建筑面积2417平方米,层高均为4.5m,由于地质条件比较好,设计为放大基础加地连梁,房心回填土后夯实,再做首层地面。

在一层顶梁板施工时,钢筋制作安装、模板支设完毕,开始浇筑混凝土。当混凝土浇筑约1/4时,突遇特大暴雨,混凝土浇筑暂停,留置施工缝;待天气好转后,进行剩余混凝土浇筑。

该层模板拆除后,发现整层楼板下陷,第一次浇筑的1/4部分混凝土出现开裂。经调查,大雨时雨水浸湿一层地面夯实土层,致使模板底支架基础全部下沉,导致刚浇筑的混凝土发生开裂、楼板下陷。
38．关于施工缝的留置位置,相关规范如何规定?

答

题干：

某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为3000平方米的综合办公楼,经工程造价咨询部门估算该工程造价为3450万元,该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。在招标过程中,发生如下事件:

事件一:由于经资格预审合格的投标申请人过多,为了提高工作效率,招标人从中只选择了8家资格预审合格的申请人,向其发出资格预审合格通知书。

事件二:招标文件中明确说明该项目的资金来源落实了2600万元。

事件三:招标文件中规定,投标单位在收到招标文件后,若有问题需要澄清,只能以书面形式提出,招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。

事件四:招标文件中规定,从招标文件发放之日起,在15d内递交投标文件。

事件五:发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。
39．事件五中,发售招标文件的价格是否合理?为什么?

答

40．某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图。

由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。绘出调整后的网络进度计划图（在原图上作答即可）。

答

41．某办公楼工程，建筑面积5 500平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5 m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如图2所示。

在工程施工中发生以下事件：事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6天。事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3天。事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5天。问题 1.指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。 2.针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。 3.对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？ 4.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路，并在表1绘制施工实际进度横道图。

答

题干： 某学校食堂装修改造项目采用工程量计价方式进行招投标,该项目装修合同工期为4个月,合同总价为500万元,合同约定实际完成工程量超过估计工程量10%以上时调整单价,调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000平方米,单价为89元/平方米,墙面瓷砖工程量为8000平方米,单价为98元/平方米。施工中发生以下事件:

事件一:装修进行1个月后,发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房标准相同,工程量为1200平方米,走廊墙面装修为高级乳胶漆,工程量为2800平方米,因工程量清单中无此项目,发包人与承包人根据合同约定协商后确定的乳胶漆综合单价为20元/平方米。

事件二:由于走廊设计变更等待新图纸造成承包商方停工5d,造成窝工60工日(每工日工资30元)。

事件三:施工图纸中卫生间有不锈钢纸巾架,但发包人编制的工程量清单无此项目,故承包人投标时未进行报价。施工过程中,承包人自行采购了纸巾架并进行安装。工程结算时,承包人要求按纸巾架的实际采购价结算。
42．施工合同中单价因工程量变更是否调整?如调整,应如何调整?

答

43．某污水处理厂建设工程项目已获批准，工程资金来源为：40%自有资金、60%银行贷款，招标人拟采用邀请招标方式邀请潜在的工程施工企业参加投标，招标文件要求投标人须具备承担招标项目的能力和市政工程施工总承包一级资质，地基与基础工程专业承包二级或以上资质的施工单位，并在近3年内承担过相关的工程业绩，同时同意联合体投标，考虑到项目建成后，工程质量保修的便捷需要，拟仅邀请本地方施工企业投标。可以不进行招标，而采用直接委托的方式发包的建设工程施工项目有哪些？

答

题干： 某单位施工的建筑工程计划工期12周,各丁作关系及各自持续时间和预算费用额列入下表中。工程进行第9周时,D工作完成了2周,E工作完成了1周,F工作已经完成。

44．绘制实际进度前锋线,并计算累计完成投资额。

答

45．某单位幼儿园为5层混凝土框架结构，市四建公司承包装饰专修工程，业主要求把工程质量、使用功能放在第一。儿童经常接触的室内墙角、窗台等竖边部位的棱角如何处理？

答

46．某工程基础的长×宽×深尺寸分别为20 m×8 m×5.5 m，经勘察发现地基为饱和的粉砂及部分黏质砂土，地下水位在地面下0.5 m处。施工时，采用了抽水机直接在基坑内的集水坑抽排水，当挖至地下2m左右深度时，土与水向坑内涌，产生流沙现象。后经处理，采用轻型井点降水，顺利完成施工。问题： 1.该工程在施工前是否应编制专项施工方案？是否须经专家论证？ 2.什么是轻型井点降低地下水位？施工单位在进行轻型井点系统的布置时应考虑哪些因素？ 3.人工降低地下水位的方法除轻型井点外，还有哪几种？

答

47．某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招标投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日，业主又书面函告B承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2002年10月30日，承包合同另外规定： (1) 工程预付款为合同总价的25%。 (2) 工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑。 (3) 除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整。 (4) 材料和设备均由B承包商负责采购。 (5) 工程保修金为合同总价的5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定的最低保修期限。经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量（第1～12月）见下表。

本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用条件下，2006年3月30日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，B承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理，修理费为5万元。业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合《招标投标法》的规定？说明理由。

答

题干：

李某购买了一住宅,产权登记在其母王某的名下。该住宅工程的设计单位为天润设计公司,该公司设计资质等级为二级。房屋竣工交付后,李某委托了具有相应资质的装饰装修企业进行室内装饰装修工作,并与其签订了书面合同。

李某要求装饰装修企业进行如下装饰装修工作:

(1)将承重墙上原有的门窗尺寸减小,未经原设计单位提出设计方案

(2)要求变动承重结构,并由另一设计资质等级一级的设计单位华兴设计公司作出了设计方案

(3)将没有防水要求的房间改为厨房间,经燃气管理单位批准

(4)拆除连接阳台的砖、混凝土墙体

(5)可能损坏房屋原有节能设施,降低节能效果的装修行为

(6)拆改燃气管道和设施。

李某在住宅室内装饰装修工程开工前,向小区物业管理企业申报登记,物业管理企业要求其提供的资料有装饰装修方案、装饰装修企业的资质证书、王某同意进行装饰装修工作的证明、房屋买卖合同及付款凭证等。
48．物业管理单位要求李某如欲拆改暖气管道,必须统一使用该物业单位确定的改造单位,该种要求是否符合规定?

答

49．某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成，平面呈不规则四方形，主楼29层，裙楼4层，地下2层，总建筑面积81 650平方米。该工程5月份完成主体施工，屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除，在裙楼屋面防水层施工时，因工期紧没有搭设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下，经医院抢救无效死亡。裙楼屋面防水施工完成后，聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多，工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓，鼓泡有大有小，直径大的达到90mm，鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现：没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录；屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm，接缝口应用密封材料封严，宽度不小于5mm。从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。

答

50．某办公楼工程，地上8层，采用钢筋混凝土框架结构，设计有1层地下车库，外墙为剪力墙，中间部位均为框架结构。填充墙砌体采用混凝土小型空心砌块砌体。本工程基础底板为整体筏板，由于当地地下水埋深比较浅，混凝土设计强度等级为C30P8，总方量约1300立方米，施工时采用2台HBT60混凝土拖式地泵连续作业，全部采用同一配合比混凝土、一次性浇筑完成。填充墙砌体施工过程一切正常，在对砌体子分部工程进行验收时，发现地上五层砌体某处开裂，验收如何进行各方存在争议，故验收未能继续进行。后因监理工程师一再要求返工，故将开裂处拆除重砌，再次验收通过。本工程竣工验收时，勘察单位未能参加，质量监督部门认为竣工验收过程勘察单位没有参加，视为竣工验收过程组织不符合程序，责成建设单位另行重新组织竣工验收。本案例中基础底板混凝土抗渗性能试件应如何留置？简述过程（精确到个数）。

答

全站导航

2025年04月01日一级建造师建筑工程建造师案例题50

一、建造师案例题

答题卡收起