2025年04月18日一级建造师建筑工程建造师案例题31在线免费模拟刷题　- 七彩学习网

题干： 某大型工程,由于技术特别复杂,对施工单位的施工设备与同类工程的施工经验要求较高,经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书,五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件。招标文件规定:2007年4月20日下午4时为投标截止时间,5月10日发出中标通知书。
在4月20日,上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件,但C企业于4月20日下午5时才送达。4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。
评标委员会共有7人,其中当地招标办公室1人,公证处1人,招标人1人,技术经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章,但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于5月10日向A企业发出了中标通知书,双方于6月12日签订了书面合同。
1．该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。

答

2．某框架-剪力墙结构，框架柱间距9m，普通梁板结构，三层楼板施工当天气温为35摄氏度，没有雨，施工单位制定了完整的施工方案，采用预拌混凝土，钢筋现场加工，采用多层板模板碗扣支撑，架子工搭设完支撑架后由木工制作好后直接拼装梁板模板，其施工过程如下：模板安装用具有足够承载力和刚度的碗扣式钢管作支撑，模板拼接整齐、严密。梁板模板安装完毕后，用水准仪抄平，保证整体在同一个平面上，不存在凹凸不平问题。钢筋绑扎符合规范要求。但是，当时市场上HPB235级直径12mm(间距200mm)的钢筋紧缺，施工单位征得监理单位和建设单位同意后，按等强度折算后（设计按最小配筋率配筋），用HRB335级直径12mm(间距250mm)的钢筋进行代换，以保证整体受力不变。钢筋验收后，将木模板中的垃圾清理干净，就开始浇筑混凝土。混凝土浇筑前根据规范要求取样做试块，分别进行标准养护和同条件养护，之后进行混凝土浇筑并振捣，在浇筑完后第二天开始浇水养护。 10d后同条件养护试块送试验室进行试验，混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%，超过了75%，施工单位决定拆除模板。拆模后为了保证结构的安全性，在梁板跨中部位分别采用了临时支撑。拆模后发现：①梁板的挠度过大，超过了规范要求；②混凝土局部有蜂窝、麻面现象；③露面混凝土局部有开裂现象。试分析上述施工过程中有哪些不符合规范要求的事项，并做出修改。

答

题干： 某施工企业承建的某综合楼建筑与装饰工程位于城市商业的中心地段,17层,框架结构,筏板基础,建筑面积56000平方米,施工现场设有一大型材料堆场。运输道路沿着仓库和堆场进行布置,双车道宽度为6m。塔式起重机的起重高度,幅度及起重量都满足要求,可使材料和机件达到建筑物的任何使用地点。工地地面均做了硬化处理。临时水池、水塔设在用水中心和地势较高处,过冬的临时水管均埋在冰冻线以下,排水沟沿道路布置。
3．对于装饰装修工程,施工现场对易燃易爆材料有哪些要求?

答

题干： 某公共建筑工程,建筑面积22000平方米,地下二层,地上五层,层高3.2m,钢筋混凝土框架结构,大堂一至三层中空,大堂顶板为钢筋混凝土井字梁结构,屋面为女儿墙,屋面防水材料采用SBS卷材,某施工总承包单位承担施工任务。
合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:施工总承包单位进场后,采购了110吨Ⅱ级钢筋,钢筋出厂合格证明材料齐全,施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批,在监理工程师见证下,取样复试。复试合格后,施工总承包单位在现场采用冷拉方法调直钢筋,冷拉率控制为3%,监理工程师责令施工总承包单位停止钢筋加工工作。
事件二:施工总承包单位根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,会同建设单位、监理单位、勘察设计单位相关人员,聘请了外单位五位专家及本单位总工程师共计六人组成专家组,对《土方及基坑支护工程施工方案》进行论证,专家组提出了口头论证意见后离开,论证会结束。
事件三:施工总承包单位根据《建筑施工模板安全技术规范》,编制了《大堂顶板模板工程施工方案》,并绘制了《模板及支架示意图》如下。监理工程师审查后要求重新绘制。[006-001-010-000-9787811339727-image/006-001-010-000-9787811339727-001-002.jpg]
事件四:屋面进行闭水试验时,发现女儿墙根部漏水,经查,主要原因是转角处卷材开裂,施工总承包单位进行了整改。
4．指出事件一中施工总承包单位做法的不妥之处,分别写出正确做法。

答

5．某城市图书馆工程项目，结构主体已施工完成，目前进行装饰装修工程的施工，其中门窗子分部工程中有塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装三个分项工程，在上个月的施工中，主要技术经济参数如下表所示。

施工项目成本控制的内容是什么？

答

6．某大楼玻璃幕墙工程由A公司承担施工。隐框玻璃幕墙采用的中空玻璃由A公司委托玻璃厂加工，采用两道密封，第一道为丁基热熔密封胶密封，第二道采用聚硫密封胶密封，胶缝尺寸由玻璃加工厂按普通门窗中空玻璃的胶缝尺寸确定。隐框幕墙的玻璃板块由A公司下属加工厂制作，玻璃与铝合金框采用双组分硅酮结构密封胶黏结。半隐框玻璃幕墙采用单片镀膜玻璃，其玻璃面板上墙安装就位后，直接在现场注胶，玻璃的镀膜面朝向室外一侧。隐框玻璃幕墙的玻璃板块制作时间是2004年10月10日~10月15日，安装时间是同年10月30日~11月10日。板块制作中，按规定作了剥离试验，均合格。在幕墙构件制作安装前，A公司对隐框和半隐框玻璃幕墙分别制作了试样，委托有资质的检验单位检测三项主要物理性能。根据设计图纸，隐框幕墙立柱跨度有3 200 mm，3 400 mm和3 600 mm三种规格；幕墙除分格高度根据立柱跨度不同按比例有所增减外，其所用主材型号、品种、胶缝尺寸以及作用于幕墙单位面积上的力均相同。A公司的试样是按立柱跨度3 400 mm制作的。问题 1.指出隐框玻璃幕墙所用的中空玻璃加工中的错误，并说明理由和正确的做法。 2.隐框玻璃幕墙玻璃板块安装时间是否正确？如何判定硅酮结构密封胶的剥离试验结果是合格的？ 3.指出并纠正半隐框玻璃幕墙玻璃面板安装的错误。 4.A公司制作的幕墙三项主要物理性能试样是否正确？为什么？

答

7．对某工程施工过程当中的某工作实际进度进行检查后，绘制如下进度计划对比分析图，具体各阶段计划进度与实际进度如下图所示。

简要比较该工作第4月和前7个月的实际进度与预计进度情况。

答

8．某省博物馆建筑工程，被省政府列为重点工程项目，招标人考虑到工程本身技术难度大，结构类型复杂，一般的建筑企业难以胜任，遂决定采用邀请招标的方式招标，并于2010年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业均接受邀请并购买了招标文件，招标文件规定，2010年5月10日上午9时为投标截止时间。在投标截止时间之前，A、C、D、E四家企业提交了投标文件，B企业由于路途遇到交通管制其投标文件于2010年5月10日上午9时15分送达。2010年5月11日上午，在当地招投标监督管理办公室主任主持下进行了公开开标。评标委员会由7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人、公证机构1人、招标人代表1人、技术经济专家4人。评标过程中，评标委员会发现A企业投标文件无法定代表人签字和单位公章。后经评标委员会评标确定D企业中标，2010年5月15日招标人向D企业发出了中标通知书，2010年6月25日双方签订了书面合同。招标人签订合同的日期有何不妥？请说明理由。

答

题干：
某宾馆装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标,该项目装修合同工期为3个月,合同总价为400万元,合同约定实际完成工程量超过估计工程量15%

以上时调整单价,调整后的综合单价为原综合单价的90%。合同约定客房地面铺地毯工程量为3800平方米,单价为140元/平方米;墙面贴壁纸工程量为

7500平方米,单价为88元/平方米。施工过程中发生以下事件;

装修进行2个月后,发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房装修标准相同,工程量为980平方米;走廊墙面装修为高级乳胶漆,工程量为2300平方米,因工程量清单中无项目,发包人与承包人依据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为15元/平方米。

由于走廊设计变更等待新图纸造成承包方停工待料5天,造成窝工50工日(每工日工资50元)。

施工图纸中浴厕间地漏为黄铜材质,但由发包人编制的工程量清单中此项目为不锈钢材质。承包人提出工程变更,发包人确认。施工过程中,承包人按图采购
9．由于走廊设计变更造成的工期及费用损失,承包人是否应得到补偿?

答

题干：

A、B两栋相同住宅,总面积86000平方米,施工分A、B两区,设两栋号经理,每人负责一区,每分区配一专职安全员。项目经理认为,栋号经理负责每个区的安全生产,自己就不过问安全的事了。

A区地下一层施工时,业主修改首层为底商,监理工程师通知地下一层顶板不能施工,但是墙柱可以施工。为了减少人员窝工,项目经理安排200人退场,向B区转

移剩余人员50人,A区墙柱施工完成后3个月复工,安排200进场。向业主索赔时,业主说,A区虽然停工了,但是B区还在施工,也没有人员窝工,因此只同

意A区工期延长3个月。

工程竣工后,项目经理要求质量监督站组织验收。
10．项目经理向质量监督站要求竣工验收的做法是否恰当?为什么?

答

11．某在建住宅楼工程，建筑面积51454.24平方米，高95.8m，地下2层，地上32层，基础形式为筏形基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，施工单位选用大钢模板作为地上墙体施工模板体系，电梯井墙体采用定型筒模，顶板模板采用12厚竹胶板，木方背楞，钢管支撑体系。常见的模板体系有哪些？

答

题干： 某写字楼工程项目,地下3层,地上20层,采用框架剪力墙结构,建设单位与某施工单位签订了工程施工合同,在工程施工过程中,发生了以下事件:
事件一:基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位共同对基坑进行了验槽,并对基底进行了钎探。
事件二:为了节约材料,钢筋工长安排了工人将钢筋加工剩余约2米左右的钢筋焊接接长到8米,用到框架梁中作为部分受力钢筋。
事件三:3层有一跨度为10米的钢筋混凝土大梁,拆模后发现梁某些部位出现少量露筋。
事件四:在建筑装饰工程施工时,使用了铝塑复合板、石材、花岗岩、硅酮结构胶等主要材料,在检查了这些材料的厂家合格证等质量证明资料后,施工单位就将这些材料用于装饰工程中。
事件五:在外墙隐框玻璃幕墙施工中,施工单位使用了酸性硅酮结构密封胶作为玻璃面板与铝型材的粘结材料,幕墙施工过程中所有的试验都是由施工单位进行的。
12．在事件一中,基槽质量的检查要点有哪些内容?

答

13．某高校新建一栋20层留学生公寓，主体是全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构，建筑面积为38400平方米，建筑高度为62.6m，筏形基础，筏板厚度1.4m。本工程开工时间为11月1日，由于工期比较紧，冬期必须连续施工，结构施工期间正好跨越整个冬施期。屋面做法为涂膜防水屋面，施工时适逢雨季来临，屋面验收时检查发现涂层与基层间粘接不牢，存在多处“两层皮”现象，工程质量和使用功能带来明显缺陷。由相关单位成立事故处理小组，根据工程质量事故处理的基本要求，对该工程防水屋面进行处理。简述工程质量事故处理的基本要求。

答

14．某省博物馆建筑工程，被省政府列为重点工程项目，招标人考虑到工程本身技术难度大，结构类型复杂，一般的建筑企业难以胜任，遂决定采用邀请招标的方式招标，并于2010年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业均接受邀请并购买了招标文件，招标文件规定，2010年5月10日上午9时为投标截止时间。在投标截止时间之前，A、C、D、E四家企业提交了投标文件，B企业由于路途遇到交通管制其投标文件于2010年5月10日上午9时15分送达。2010年5月11日上午，在当地招投标监督管理办公室主任主持下进行了公开开标。评标委员会由7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人、公证机构1人、招标人代表1人、技术经济专家4人。评标过程中，评标委员会发现A企业投标文件无法定代表人签字和单位公章。后经评标委员会评标确定D企业中标，2010年5月15日招标人向D企业发出了中标通知书，2010年6月25日双方签订了书面合同。 A和B企业的投标文件是否有效？请说明理由。

答

15．某建筑公司承接一体育馆改造项目，以工料机单价法计算得到的人工费为2500万元，材料费1600万元，机械费700万元，其中零星工程的费用占直接工程费的3.0%，措施费为直接工程费的9.0%．间接费的费率为6.0%，利润为5.0%，税金按规定计取，费率按3.4%计算。请分别列出问题3以外的另两种工料单价法的计算基础及计算程序。

答

题干：

某一级资质装饰施工队承接了一大厦南面石材及北面玻璃幕墙的安装工作。在进行石材幕墙施工中,由于硅酮结构胶库存不够,操作人员为了不延误工期及时采用了

不同于硅酮结构胶的另一品牌,事后提供了强度试验报告,证明其性能指标满足了承载力的要求。9月在北面剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕,

施工时没有预埋件,而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件,安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。

施工过程中,其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序,情况如下:

(1)室温为25摄氏度,相对湿度为50%;

(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯,用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂,并采用“一次擦”工艺进行清洁;

(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;

(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。

在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并用1.5mm厚的铝板固定。
16．注胶工序的工艺是否合理?防火材料的填充工艺是否合理?如有不妥的地方应该如何处理?

答

题干： 某住宅楼是一幢地上6层、地下1层的砖混结构住宅,总建筑面积3200平方米。在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故,坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板砸穿,10名施工人员与4辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室,造成2人死亡、3人重伤、经济损失26万元人民币的事故。从施工事故现场调查得知,屋面现浇混凝土模板采用300mm×1200mm×55mm和300mm×1500mm×55mm定型钢模,分三段支撑在平放的50mm×100mm方木龙骨上,龙骨下为间距800mm均匀支撑的4根直径100mm圆木立杆,这4根圆木立杆顺向支撑在作为笫6层楼面的3块独立的预应力空心板上,并且这些预应力空心板的板缝灌混凝土浇筑仅4d,其下面也没有任何支撑措施,从而造成这些预应力空心板超载。施工单位未对模板支撑系统进行过计算也无施工方案,监理方也未提出异议,便允许施工单位进行施工。出事故时监理人员未在场。
17．针对类似模板工程,通常采取什么样的质量安全措施?

答

题干： 某18层办公楼,建筑面积32000平方米,总高度71m,钢筋混凝土框架剪力墙结构,脚手架采用悬挑钢管脚手架,外择密目安全网,塔式起重机作为垂直运输工具。2006年11月9日,在15层结构施工时,吊运钢管时钢丝绳滑扣,起吊离地20m后,钢管散落,造成下面作业的4名人员死亡,2人重伤。经事故调查发现:
(1)作业人员严重违章,起重机司机因事请假,工长临时指定一名机械工操作塔吊,钢管没有捆扎就托底兜着吊起,而且钢丝绳没有在吊钩上挂好,只是挂在吊钩的端头上。
(2)专职安全员在事故发生时不在现场。
(3)作业前,施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底,仅向专职安全员口头交待了施工方案中的安全管理要求。
18．指出本次事故的直接原因。

答

19．某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。开标后发现： (1)A投标人的投标报价为8 000万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人； (2)B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%； (3)C投标人提交的银行投标保函有效期为70天； (4)D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章； (5)E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书； (6)F投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%。问题 (1)业主对招标代理公司提出的要求是否正确？说明理由。 (2)分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效？说明理由。 (3)F投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理？ (4)该项目施工合同应该如何签订？合同价格应是多少？

答

题干： 某工程项目难度较大,技术含量较高,经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书,A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件,最终确定B承包商中标,并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧,业主口头指令B承包商先做开工准备,再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作,但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日,业主又书面函告B承包商,称双方尚未签订合同,将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商,才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元,工期12个月,竣工日期2002年10月30日,承包合同另外规定:
(1)工程预付款为合同总价的25%。
(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑。
(3)除设计变更和其他不可抗力因素外,合同总价不做调整。
(4)材料和设备均由B承包商负责采购。
(5)工程保修金为合同总价的5%,在工程结算时一次扣留,工程保修期为正常使用条件下建筑工程法定的最低保修期限。
经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月~12月)见下表。

本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用条件下,2006年3月30日,使用单位发现屋面局部漏水,需要维修,B承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年,拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理,修理费为5万元。
20．在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时,B承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?

答

21．某建设单位(甲方)通过招标方式与某装饰公司(乙方)签订了某商场装修施工合同，施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与装饰公司签订了书面协议。在施工过程中乙方为赶工期发生了质量事故，导致直接经济损失10万元。事故发生后，建设单位以装饰公司不具备履行能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。但装饰公司认为质量事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁机构裁定终止合同，装饰公司不服，决定向具有管辖权的人民法院起诉。问题 (1)合同争议的解决方式有哪几种？ (2)仲裁的原则是什么？ (3)有管辖权的人民法院是否可以受理装饰公司的起诉请求？为什么？

答

题干： 某建筑工程施工进度计划网络图如下:

施工中发生了以下事件:
事件一:A工作因设计变更停工10天。
事件二:B工作因施工质量问题返工,延长工期7天。
事件三:E工作因建设单位供料延期,推迟3天施工。
事件四:在设备管道安装气焊作业时,火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氢腊防水涂膜层上,引起火灾。
在施工进展到第120天后,施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。
统计数据为:

22．计算截止到第110天的合计BCWP值。

答

题干： 某工程建筑公司承包的技术中心办公大楼,工程位于城市中心交通要道部位,工程总建筑面积40000平方米,地上18层,地下2层,框架-剪力墙结构。工程因场地小,施工现场的平面布置侧重点应对生产临建、主材加工、制作和堆放场地方面。施工现场围挡按该公司文明施工管理体系进行设置临时道路、水电管网、消防设施、办公、生活、生产用临时设施按施工总平面图设计布置在安全方面,现场出入口、楼梯口等设有明显安全警示标志。
23．试回答以下问题:施工平面图设计的依据有哪些?

答

题干： 某承包商按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999)对某建筑安装工程进行安全检查,具体检查情况如:
1.该工程《安全管理检查评分表》、《文明施工检查评分表》、《基坑支护与模板工程安全检查评分表》、《“三宝”、“四日”防护检查评分表》、《物料提升机与外用电梯检查评分表》、《起重吊装安全检查评分表》、《施工机具检查评分表》的实得分分别为78分、80分、84分、82分、86分、85分、88分。
2.该工程使用了多种脚手架,落地式脚手架实得分为90分,悬挑式脚手架实得分为86分。
3.该工程使用了多台塔式起重机,塔式起重机甲实得分为86分,塔式起重机乙实得分为88分。
4.《施工用电检查评分表》中“外电防护”这一保证项目缺项(该项应得分值为20分,保证项目总分为60分),其他各项检查实得分为68分。
24．汇总表中各项实得分数如何计算?汇总表中遇有缺项时,汇总表总分如何计算?分表中遇有缺项时,分表总分如何计算?分表中遇有保证项目缺项时,分表总分如何计算?在各汇总表的各分项中,遇有多个检查评分表分值时,换算到总表中如何计算分值?

答

题干： 某工地一10m×6.5m的焊接车间内,一端作为材料存放场地,氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶整齐顺墙根摆放一起另一端两名工人正在进行电焊作业,另一名工人在门口吸烟。由于天气炎热,三人只穿了衬衫作业。

由于电焊机故障,焊机整体带电,正在施焊的两名工人触电,而开关箱中装设的漏电保护器失灵,吸烟的工人迅速打开总配电箱,发现未设置初级漏电保护器。于是切断总开关,导致整个工地全部停电。触电工人经抢救脱离危险,两人均造成重伤。经查,此三人中只有抽烟的工人有“特种作业操作证”。
25．对总配电箱和开关箱中漏电器的配置有何具体要求?

答

题干：

A、B两栋相同住宅,总面积86000平方米,施工分A、B两区,设两栋号经理,每人负责一区,每分区配一专职安全员。项目经理认为,栋号经理负责每个区的安全生产,自己就不过问安全的事了。

A区地下一层施工时,业主修改首层为底商,监理工程师通知地下一层顶板不能施工,但是墙柱可以施工。为了减少人员窝工,项目经理安排200人退场,向B区转

移剩余人员50人,A区墙柱施工完成后3个月复工,安排200进场。向业主索赔时,业主说,A区虽然停工了,但是B区还在施工,也没有人员窝工,因此只同

意A区工期延长3个月。

工程竣工后,项目经理要求质量监督站组织验收。
26．业主对索赔的说法是否正确?施工单位在A区停工时可索赔哪些费用?

答

题干： 某建筑工程,基坑深17m,地下水位在基坑深度10m处,基坑支护采取地下连续墙形式,地下连续墙深35m。在施工11号槽段时,钢筋笼放入基坑,由于基坑内有大量沉渣,钢筋笼不能放入坑底,造成此槽段混凝土不能浇筑,半夜赶上暴雨,致使此槽段塌孔。此槽段紧临正在使用城市主干道,且主干道临基坑一侧铺设有军用电缆。为使整体边坡稳定,当时采取的措施是紧急回填。目前,工程地下连续墙已全部完工,独剩11号槽段,需制定此槽段施工方案,以便下一步土方工程顺利进行。
27．确保槽段施工时不出现管涌的措施包括哪些?

答

28．某投资公司投资一幢政府办公楼，决定采用公开招标方式选择施工单位，但招标文件对省内施工单位和省外施工单位提出不同要求，也明确了投标保证金的数额。该公司委托某建筑事务所为该工程编制标底，标底的金额为6000万元。于2004年1月发出招标公告，后有甲、乙、丙、丁、戊等五家建筑施工单位参加了投标，投标文件规定，1月30日为提交投标文件截止时间，但戊单位2月1日才提交投标保证金。开标会由该省建委主持。甲、乙、丙、丁等四家单位的投标报价均在5000万元左右，与标底相差近1000万元，这四家投标单位对此向该省建委投诉，称招标标底的工程量计算存在夸大的问题，使标底高出实际估价近1000万元。同时，丁单位向该投资公司要求撤回投标文件，为此，该投资公司请求省建委对原投标进行复核。4月28日，被指定的省建设工程造价总站对标底进行复核，并提交了复核报告，证明确有标底工程量夸大的问题，使原标底与复核标底相差近1000万元。由于上述问题久拖不决.导致中标书在开标三个月后一直未能发出。为了能早开工，该公司在获得建委同意后，更改了标底和工程结算方式，并确定乙公司为中标单位。乙建筑施工单位通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主所提出的工期要求过于苛刻，且合同条款中规定每拖延1天工期罚合同价的1‰。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本；还发现原设计结构方案采用框架一剪力墙体系过于保守。因此，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而在工期方面按自己认为的合理工期（比业主要求的工期增加6个月）编制施工进度计划并据此报价；还建议将框架一剪力墙体系改为框架体系，并对这两种结构体系进行了技术经济分析和比较，证明框架体系不仅能保证工程结构的可靠性和安全性、增加使用面积、提高空间利用的灵活性，而且可降低造价约3%。乙建筑施工单位运用了哪几种报价技巧？其运用是否得当？请逐一加以说明。

答

29．某施工单位在某住宅小区18号楼工程施工中，使用一台FO/23B型自升式塔式起重机（行走时起升高度49.4m，最大幅度为45m）进行吊装作业时，由于违反起重吊装作业的安全规定，严重超载，造成变幅小车失控，塔身整体失控倾斜倒塌，将在该楼十层作业的2名民工砸死，起重机司机受重伤，直接经济损失 50余万元。经事故调查，在吊装作业中，作业人员严重违反关于起重吊装“十不吊”的规定，超载运行。在施工中未认真贯彻执行安全生产法规，对施工现场监督检查不力，特别是对职工安全生产意识和遵纪守法的教育工作不落实，形成了事故隐患和违章行为长期得不到解决和制止的现状，最终导致事故发生。施工现场对安全工作应制定工作目标。安全管理目标主要包括哪些？

答

题干： 某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定某投标人为中标人,并与其签订了工程承包合同,工期4个月。有关工程价款条款如下:
(1)分项工程清单中含有两个分项工程,工程量分别为甲项2300立方米,乙项3200立方米,清单报价中甲项综合单价为180元/立方米,乙项综合单价为160元/立方米。当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加(或减少)10%以上时,应进行调价,超出部分基单价调价系数为0.9(1.08)。
(2)措施项目清单中含有模板及其支撑等6个项目,总费用18万元,该项费用均一次性包死,不得调价。
(3)其他项目清单中仅含零星工作费一项,费用为3万元,实际施工中,该零星工作项目和数量未发生变化。
(4)规费综合费率3.32%,税金率3.47%。
有关付款条款如下:
(1)材料预付款为分项工程合同价的20%,于开工前支付,在最后两个月平均扣除。
(2)措施项目费于开工前和开工后第2月末分两次平均支付。
(3)零星工作费于最后1个月结算。
(4)业主在第一个月起,从承包商的工程款中,按5%的比例扣留质量保证金。
承包商每月实际完成并经签证确认的工程量如下表所示。

30．每月分项工程量价款是多少?承包商每月应得工程款是多少?

答

31．某施工总承包单位于2005年5月与某公司签订了框架-剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28 350平方米，地上22层，地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2005年6月24日，工程正式开工，地下连续墙工程由分包商进行施工。在实际施工过程中发生了以下事件：事件一：在开挖过程中，遇到砂土层，监理工程师6月30日下停工令，其后进行地质复查；7月4日接到监理工程师下达的复工令，要求7月5日复工。事件二：因分包商施工的地下连续墙出现质量问题，拖延工期5日，影响了施工的正常进行。事件三：7月25～28日，由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停，造成人工窝工20个工作日。（注：以上事件均发生在关键线路上。）由于工程施工地质条件的变化造成的工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立？请说明原因。

答

全站导航

2025年04月18日一级建造师建筑工程建造师案例题31

一、建造师案例题

答题卡收起