2025年04月08日一级建造师建筑工程建造师案例题45在线免费模拟刷题　- 七彩学习网

1．某18层综合楼，地下一～二层为超市，地下三层为车库和设备间。地上一～三层娱乐场所，四层以上为办公楼。其中，五层设有680座位的多功能会议室。某建筑装饰工程公司承包了装饰设计与施工。施工过程中，项目经理对防火施工提出以下要求：(1)对装修采用的材料，必须按规范进行见证取样及抽样检验；(2)木质材料表面进行防火涂料处理时，应对材料所有表面进行均匀涂刷两次，不得漏刷。而且必须在第一次涂刷表面干后，进行二次涂刷；(3)对具有贯穿孔的泡沫塑料，阻燃剂必须浸透；(4)对装饰织物进行阻燃处理时，阻燃剂必须浸透纤维；按建设单位要求，在原有的防火门框及表面加装装饰木贴面材料及其他装饰后，改变了门框和门的尺寸。该工程质量验收时，技术资料完整；所用装修材料或产品的见证取样检验结果满足设计要求；装修施工过程中的抽样检验结果，包括隐蔽工程的施工过程中及完工后的抽样检验结果符合设计要求；现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的抽样检验结果符合设计要求；施工过程中的主控项目检验结果全部合格；一般项目检验结果合格率为83%。该工程的多功能会议厅的顶棚、墙面、地面及隔断应采用何种装修材料？

答

题干： 某建筑公司于9月份新开工某大型高档商住小区项目,共计建筑面积22万平方米,最高层数38层,其中地下三层~地上六层为商业建筑,其余为民用住宅。由于本工程位于中心城区,属于该市重点工程,施工单位对安全工作非常重视。

施工单位根据相关要求,对该工程施工现场每月进行一次定期安全检查,同时根据现场施工进展情况加大经常性安全检查力度。

由于该市某建筑工地曾发生过塔吊倾覆事故,由于本工程中有超高层建筑,该市相关部门特别强调本项目施工中要加强塔吊、外用电梯等大型施工机械及起重吊装过程中的安全管理,严格按相关检查评分表要求检查内容逐一检查、落实。
2．“外用电梯安全检查评分表”中有哪些检查项目?其中哪些为保证项目?

答

3．某高层建筑幕墙节能工程主楼为玻璃幕墙，裙楼为石材和单层铝板幕墙。玻璃幕墙采用穿条工艺生产的隔热铝型材，中空低辐射(Low-E)镀膜玻璃，非透明（石材、铝板）幕墙内侧采用岩棉保温层。工程施工过程中监理公司对下列问题提出异议： 1．隔热型材采用了PVC型材，不符合规范要求，要求更换。 2．中空玻璃的传热系数、可见光透射比和保温岩棉的导热系数等指标进行了复验，但未进行见证取样，且检验指标还有缺项。 3．幕墙周边与墙体之间的接缝采用防水砂浆填充，且未进行隐蔽工程验收。 4．幕墙的“冷凝水收集和排放构造”，施工单位未提交隐蔽工程验收报验单，也未通知进行隐蔽工程验收就擅自进行封闭，故要求对已封闭部分进行拆除检查。幕墙的冷凝水收集和排放构造是否应进行隐蔽工程验收？监理要求对已封闭部分进行拆除检查是否合理？说明理由。

答

题干： 天津某工程由A建筑集团公司土建总承包、土方由B基础公司分包,工地现场,正在进行深基坑土方开挖。下午18时15分,B基础公司项目经理将11名普工交给现场工长;19时左右,工长向11名工人交代了生产任务,11人全部下基坑,在⑦轴至⑧轴间平台上施工(领班未到现场,电工未到现场)。20时左右,⑧轴处土方突然发生滑坡,局部迅速垮塌,当即有2人被土方掩埋,另有2人埋至腰部以上,其他6人迅速逃离至基坑上。现场项目部接到报告后,立即组织抢险营救。20时10分,⑦轴至⑧轴处第二次发生大面积土方滑坡。滑坡土方由⑦轴开始冲至④轴,将另外2人也掩埋,并冲断了基坑内水平钢支撑二道。事故发生后,虽经项目部极力抢救,但被土方掩埋的4人终因窒息时间过长而死亡。
4．什么是危险源?危险源的控制方法有哪些?

答

5．某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800平方米。通过招投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发公司（发包方）按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF1999-0201）签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400天。施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60天竣工。事件2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2天。事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施修复费用98000元及停窝工损失费58000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约？说明理由。

答

6．某实施施工监理的工程，建设单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》与甲施工单位签定了施工总承包合同。合同约定开工日期为2010年3月1日，工期为302天，建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包；甲施工单位通过筛选与乙施工单位签定了安装分包合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划，如图2所示（时间单位：天）。

在施工过程中发生了如下事件：事件一：由于道路没有及时开通，使开工日期推迟到2010年3月4日，并造成施工方经济损失3万元，为此，施工单位于2010年3月10日向监理单位提出延长工期的索赔。事件二：在基础工程施工中，由于遭遇特大暴雨，土方工程发生滑坡，造成人员、机械损失共计5万元，导致C工作持续时间延长12天，为此提出经济补偿与工期的延期。事件三：在主体施工过程中，甲施工单位为保证工程质量，改进了混凝土泵浇筑的施工工艺，延误F工作时间10天，为此甲施工单位向建设单位提出延期10天的申请。事件四：设备安装工程完工后进行验收，第一次试车验收结果不合格，经检查分析，是由于设备本身质量有问题造成的，为此乙施工单位提出将已安装的设备拆除，重新安装，并重新组织试车验收。为此造成J工作持续时间延长24天，费用增加6万元，甲施工单位就此提出工期和费用索赔。问题 1.事件一中，监理单位应如何答复？说明理由。 2.事件二中，监理单位应采取什么措施？并对施工单位提出哪些要求？就施工单位提出的索赔，监理单位应如何答复？说明原因。 3.事件三中，甲施工单位改进施工工艺应遵循什么审批程序？对甲施工单位的延期申请，监理单位应如何答复？说明理由。 4.事件四中的验收应由谁来组织？监理单位对甲施工单位的索赔要求如何处理？说明理由。乙施工单位可得到的补偿是什么？说明原因。

答

7．某办公楼工程，地下1层，地上10层。现浇钢筋混凝土框架结构，基础为管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如下图所示（时间单位：月），该计划通过了监理工程师的审查和确认。

合同履行过程中，发生了如下事件：事件一：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。事件二：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元/月。事件三：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如下图所示（时间单位：月）。

施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求？为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路？

答

8．某施工项目进展到第15周后，对前14周的工作进行统计检查，有关情况如下表所示。

简述挣值法中三参数（费用值）的代号及含义。

答

题干： 某施工企业承建的某综合楼建筑与装饰工程位于城市商业的中心地段,17层,框架结构,筏板基础,建筑面积56000平方米,施工现场设有一大型材料堆场。运输道路沿着仓库和堆场进行布置,双车道宽度为6m。塔式起重机的起重高度,幅度及起重量都满足要求,可使材料和机件达到建筑物的任何使用地点。工地地面均做了硬化处理。临时水池、水塔设在用水中心和地势较高处,过冬的临时水管均埋在冰冻线以下,排水沟沿道路布置。
9．施工地是否要设消防车道?设置消防车道有什么具体要求?

答

题干： 某建筑公司(乙方)与某学校(甲方)签订了教学楼承建合同,合同约定:由于甲方责任造成总工期延误1d,甲方应向乙方补偿1万元;若乙方延误总工期1d,应扣除乙方工程款1万元;施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时,超出部分按单价的90%计算。双方就施工进度网络计划达成一致(如图)。

施工过程中发生如下事件:

事件1:A基础土方工程原合同土方量为400立方米,因设计变更实际土方量为450立方米(原定单价为75元/立方米)。

事件2:B工程施工中乙方为保证施工质量,将施工范围土方边缘扩大,将计划土方量由260立方米增加到320立方米。

事件3:C工程施工完成后,甲方认为地下管线位置与设计图纸不符,经剥露检查确实有误,延误工期2d,发生费用1.5万元。

事件4:I工程施工中发现甲方提供施工设计图纸存在错误,修改图纸致使乙方施工拖延3d,发生费用3万元。

事件5:G工程施工中乙方租赁的设备出现故障,使乙方施工拖延2d,发生费用1万元。
10．该工程实际工期为多少天?应扣除或补偿乙方工程款多少万元?

答

题干： 某单位工程为单层钢筋混凝土排架结构,共有80根柱子。施工合同中约定,本工程必须达到优良标准。

在施工过程中监理工程师发现刚拆模的钢筋混凝土柱子中有16根存在工程质量问题,其中10根柱子蜂窝、露筋严重;6根柱子比较轻微,存在局部麻面、露筋、蜂窝,且截面尺寸小于设计要求。截面尺寸小于设计要求的6根柱子经设计单位验算,可以满足结构安全和使用功能要求,可不加固补强。

对此,施工单位提出如下三种处理方案:

方案一:10根柱子加固补强,补强后不改变外形尺寸,不造成永久性缺陷另6根柱子不加固补强;

方案二:16根柱子全部返工重做;

方案三:10根柱子返工重做,另6根柱子不加固补强。
11．对于本工程中有问题的10根柱子,如直接修补应如何处理?

答

12．某工程项目总承包单位上报了如下施工进度计划网络图（时间单位：月）．并经总监理工程师和业主确认。

经仔细研究后，拟进行如下调整：调整1：将D工作施工时间延长了2个月调整2：将H工作施工时间缩减至7个月。再经过调整2后，找出其所有关键线路，并列式计算工作C、工作E的总时差、自由时差，以及最终总工期。

答

13．某市防洪水利工程，为防御即将到来的汛期，决定投资800万元对河渠堤坝进行加固处理，因防汛形势紧急，要求尽快施工投入使用。建设单位遂邀请3家具有丰富施工经验的水利土方工程企业进行投标，考虑到相关设计与施工必须立刻进行，采用成本加酬金的合同形式，选定一施工单位，签订了建设工程施工合同，约定按照工程实际成本加10%的酬金结算工程款项。合同签订后，施工单位依约组织施工，因工期较紧且现场情况复杂多变，导致施工中工程成本增加了近120万元，建设单位遂要求施工单位对超出成本承担经济责任。本项目实际工程成本突破投资金额，成本增加的风险应由谁承担？请说明理由。

答

题干： 某企业总承包的某公寓楼工程的投标文件中,土建工程的分部分项工程量清单计价合价为11810814.96元,措施项目清单计价合价为710609.49元,其他项目清单计价合价为223212.33元,规费费率为清单价的6%,税率为不含税造价的3.41%。有部分任务由业主自行分包,并由承包企业管理,业主还自购部分材料,在招标文件中列出了预留金。
14．按工程量清单计价时,要计算哪几类清单价?

答

15．大连某超高层写字楼项目，内筒外框结构，地上54层，裙房4层，地下3层。标准层施工时，采用1台F0/23B和1台H3/36B塔吊完成垂直吊装作业，同时设置2台SCD200/200C型高速双笼高速施工电梯完成人员和材料的运输。在塔吊、施工电梯安装完成后，分别对其必要安全装置进行检查，验收合格后，遵照有关安全技术标准、规范、规程和使用说明书中有关规定进行操作。施工电梯与各楼层过桥连接，并设置相应的安全防护措施。施工电梯的使用应按有关规定进行操作，简述具体有哪些规定。

答

16．某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招标投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日，业主又书面函告B承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2002年10月30日，承包合同另外规定： (1) 工程预付款为合同总价的25%。 (2) 工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑。 (3) 除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整。 (4) 材料和设备均由B承包商负责采购。 (5) 工程保修金为合同总价的5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定的最低保修期限。经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量（第1～12月）见下表。

本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用条件下，2006年3月30日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，B承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理，修理费为5万元。 B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任？说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担？

答

17．某高层住宅工程，使用一台QTZ63塔吊（塔吊臂长50m，远端吊重1.6t）进行起重吊装作业。 2010年10月9日，使用塔吊吊运木方时，木方用铁丝捆扎后再托底兜着吊起。正好木材堆场旁边有一块大钢模也要吊运到同一地方进行清理，现场生产经理考虑大钢模加木方重量远未达到此时塔臂的安全载重量，便指挥直接将大钢模用长钢丝绳加挂在木方下面约3m处，一次性完成转场作业。由于大钢模所处位置不在吊钩正下方，木材已吊离地面，看不清是否存在斜拉起吊，直接提升吊钩时，形成斜拉吊物，大钢模离地后发生大幅摆动，带动塔臂上下晃动严重，导致捆扎木方的铁丝松脱，木料从约30m处高空散落，将下面施工人员3人砸成重伤。经查，该工程起重吊装作业没有编制专项施工方案，也没有持证上岗的信号工。简述起重吊装“十不吊”的具体内容。

答

题干： 某施工单位通过公开招标中标某工程,与业主签订的承包合同部分内容有:

(1)工程合同总价2100万元,工程价款采用调值公式动态结算该工程的人工费可调,占工程价款的35%材料有4种可调:材料1占5%.材料2占15%,材料3占15%,材料4占10%不调值费用占工程价款的20%。价格指数如下:[jzhgchglyshw\fxtj\2\image\jzhgchglyshw-fxtj-2-255-2.jpg]

开工前业主向承包商支付合同价的15%预付备料款,主要材料及构配件金额占合同总额的65%。竣工前全部结清。

(2)工程进度款逐月结算。
18．竣工结算按什么程序进行?

答

题干： 2010年3月,某房地产开发公司就某住宅小区建筑项目公开招标,共有A、B、C、D四家建筑公司参加投标,结果由B建筑公司中标并于2010年4月5日在网上进行了公示。2010年4月17日,投标人A建筑公司以房地产公司与B建筑公司有串标嫌疑为由,向项目所在地建设局进行投诉,建设局受理投诉后,以其不是利害关系人为由(A建筑公司列中标候选人排名第三),出具了驳回异议的报告并送达A建筑公司。

2010年4月末,房地产开发公司向B建筑公司发出了中标通知书,在合同订立磋商过程中,房地产公司要求B建筑公司将工程承包范围内的消防工程分包给自己信赖的公司,B建筑公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝,于是,房地产公司迟迟不予签订合同,无奈B建筑公司只得诉至法院,但房地产公司辩称:虽然已发中标通知书,但该文件并无合同效力,且双方的合同尚未签订,因此不存在合同上的权利义务关系。
19．A建筑公司对建设局的回复有异议的情况下,有何具体救济措施?

答

题干： 某市大学城园区新建音乐学院教学楼,其中中庭主演播大厅层高5.4m,双向跨度38m,设计采用现浇混凝土井字梁。在演播大厅屋盖混凝土施工过程中,因西侧模板支撑系统失稳,发生局部坍塌,使东侧刚浇筑的混凝土顺斜面往西侧流淌,致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。

整个事故未造成人员死亡,重伤9人,轻伤14人,直接经济损失190余万元。

事故发生后,有关单位立即成立事故调查小组和事故处理小组,对事故的情况展开全面调查。质量事故调查报告中原因分析认为演播大厅屋盖梁板模板底支撑采用钢木混支是造成事故发生的主要原因。但工程质量事故处理报告中原因分析认为,支架体系水平拉结杆步距过大才是造成支撑系统失稳的真正原因。
20．工程质量事故调查报告的主要内容有哪些?

答

21．某施工单位承建了天津市某医院门诊楼工程。工程为钢筋混凝土框架结构，当年9月开工，日平均气温为15摄氏度左右。两个月后基础工程施工完成，此时受寒流影响，连续数天日平均气温降低到0.5摄氏度。由于没有及时采取措施，导致这段时间浇筑的混凝土板出现大面积冻害，抽样检查混凝土强度不能满足设计要求。什么气温条件下应对混凝土施工采取特殊措施，防止冻害？

答

22．对某工程施工过程当中的某工作实际进度进行检查后，绘制如下进度计划对比分析图，具体各阶段计划进度与实际进度如下图所示。

本工程第一次停顿由于施工时段正值梅雨季节，连续降雨导致无法正常施工，请问针对承包商此次停工延误的工期责任应如何承担？

答

23．某工程，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同。经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。在合同履行中，发生了如下事件。事件1：在合同约定的工程开工日前，建设单位收到甲施工单位报送的《工程开工报审表》后即予处理：考虑到施工许可证已获政府主管部门批准且甲施工单位的施工机具和施工人员已经进场，便审核签认了《工程开工报审表》并通知了项目监理机构。事件2：在施工过程中，甲施工单位的资金出现困难，无法按分包合同约定支付乙施工单位的工程款。乙施工单位向项目监理机构提出了支付申请。项目监理机构受理并征得建设单位同意后，即向乙施工单位签发了付款凭证。事件3：专业监理工程师在巡视中发现，乙施工单位施工的某部位存在质量隐患，专业监理工程师随即向甲施工单位签发了整改通知。甲施工单位回函称，建设单位已直接向乙施工单位付款，因而本单位对乙施工单位施工的工程质量不承担责任。事件4：在检查现场时发现——(1)塔吊与临时生活设施共用一个配电箱；无配电箱检查记录。(2)塔吊由木工班长指挥。(3)现场单行消防通道上乱堆材料，仅剩1m宽左右通道，端头20m×20m场地堆满大模板。(4)脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放，无交底记录。工程进展到28周6层结构拆模后，劳务分包方作业人员直接从窗口向外抛垃圾，造成施工扬尘，工程周围居民因受扬尘影响，有的找到项目经理要求停止施工，有的向有关部门投诉。指出事件1中建设单位做法的不妥之处，说明理由。

答

题干： 某建筑施工企业安全生产管理部门在对其承建的某医院工程进行安全检查时发现,负责现场临时用电的2名电工所持有的操作证没有进行年检,也没有查到对其进行“三级安全教育”的相关记录,现场临时电缆私拉乱接严重,现场电焊机开关箱内没有加装漏电保护器,工人宿舍内用碘钨灯取暖,物品堆放杂乱无序,临时用电主线随意接支线安装插座。文明施工、卫生状况极差,现场存在多处安全隐患。

检查组下发事故隐患整改通知单,即令项目部立即整改。

但就在第二天中午,项目现场生活区发生火灾,经调查为电线短路起火,所幸当时为午餐时间没有人员伤亡。第三天,项目经理上报公司安全管理部门,等候处理结果。
24．现场项目经理上报事故时间是否符合规定?事故发生后,逐级汇报的时限有何规定?

答

25．某高层建筑幕墙节能工程主楼为玻璃幕墙，裙楼为石材和单层铝板幕墙。玻璃幕墙采用穿条工艺生产的隔热铝型材，中空低辐射(Low-E)镀膜玻璃，非透明（石材、铝板）幕墙内侧采用岩棉保温层。工程施工过程中监理公司对下列问题提出异议： 1．隔热型材采用了PVC型材，不符合规范要求，要求更换。 2．中空玻璃的传热系数、可见光透射比和保温岩棉的导热系数等指标进行了复验，但未进行见证取样，且检验指标还有缺项。 3．幕墙周边与墙体之间的接缝采用防水砂浆填充，且未进行隐蔽工程验收。 4．幕墙的“冷凝水收集和排放构造”，施工单位未提交隐蔽工程验收报验单，也未通知进行隐蔽工程验收就擅自进行封闭，故要求对已封闭部分进行拆除检查。隔热型材是否可采用PVC材料？为什么？

答

题干： 某市准备建设一座图书馆工程,建筑面积为8000平方米,预计投资约1200万元,建设工期为12个月,工程采用公开招标方式确定承包商。建设单位为节约开支,决定自行招标,并向当地的建设行政主管部门提出招标申请,得到批准,建设单位依照法定程序进行公开招标。

由于该建筑工程结构复杂,建设单位根据相关专家建议,要求参加投标单位的主体具备房建资质不得低于二级。

拟参加本项工程投标的五家单位中,A、B、E单位为房建二级资质,C单位为房建三级资质,D单位为房建一级资质,C单位的法定代表人为建设行政主管部门某主要领导的同学,经C单位法定代表人私下运作,建设单位同意让C单位和B单位组成联合体承包工程,并向B单位暗示,如果不接受此联合方案,将不考虑B单位中标。B单位无奈同意与C单位组成联合体投标承包该工程,并将部分工程交由C单位施工。后B单位和C单位联合投标成功。B与建设单位签订了《建设工程施工合同》,B和C单位也签订了联合承包工程的协议。
26．从背景内容来看,B和C单位组成的投标联合体是否有效?为什么?

答

27．某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮盘一起从屋顶下落到地面。此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡、3人重伤的事故。该事故调查处理结束后，项目部还组织了专题安全教育活动，组织全体参建人员对本次事故教训进行学习。简述安全事故处理时应坚持的“四不放过”原则。

答

28．某海军部队新建两栋军用供应站及附属工程，其中部分工程涉及国防，属军事机密，现本工程已经竣工，在竣工验收、备案及档案移交等方面涉及下列问题，急需迅速确定解决。关于工程竣工验收备案，是否应严格按照房屋建筑工程竣工验收备案的规定执行？

答

题干： 某工程项目难度较大,技术含量较高,经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书,A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件,最终确定B承包商中标,并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧,业主口头指令B承包商先做开工准备,再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作,但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日,业主又书面函告B承包商,称双方尚未签订合同,将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商,才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元,工期12个月,竣工日期2002年10月30日,承包合同另外规定:
(1)工程预付款为合同总价的25%。
(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑。
(3)除设计变更和其他不可抗力因素外,合同总价不做调整。
(4)材料和设备均由B承包商负责采购。
(5)工程保修金为合同总价的5%,在工程结算时一次扣留,工程保修期为正常使用条件下建筑工程法定的最低保修期限。
经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月~12月)见下表。

本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用条件下,2006年3月30日,使用单位发现屋面局部漏水,需要维修,B承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年,拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理,修理费为5万元。
29．指出本案招投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?

答

题干：

某项工程业主与承包商签订了工程承包合同,合同中含有两个子项工程,估算工程量,甲项为2300立方米,乙项为3200立方米,经协商,甲项单价为180元/立方米,乙项为160元/立方米。承包合同规定:

(1)开工前业主向承包商支付工程合同20%的预付款。

(2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按5%的比例扣除质量保修金。

(3)当子项工程累计实际工程量超过估算工程量10%时,可进行调价,调价系数为0.9。

(4)工程师代表每月签发付款凭证最低金额25万元。

(5)预付款在最后两个月平均扣除。
30．承包商每月实际完成并经签证确认的工程量如下表所示: 如何理解总包和分包付款?如发包人不按约定预付款,承包人应怎么做?

答

31．某工程，施工总承包单位（以下简称“乙方”）按《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-1999-0201)与建设单位（以下简称“甲方”）签订了施工总承包合同。合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位（以厂简称“丙方”）作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排：(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”；(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施；(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底；(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题；(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等。”项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方。”丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系。”逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当？对于不妥之项说明正确做法。

答

32．某装饰公司承接了某酒店装饰装修改造工程施工项目，为确保质量目标的实现，监理公司对装饰公司提出： (1)为保证装饰装修工程细部接口的质量，作为室内装饰装修施工图深化设计单位，应对该工程可能产生裂缝的以下部位进行预防控制： 1)石膏板墙与水泥砂浆墙面做涂饰，此两种不同材料墙体相接 2)木质窗帘盒与涂料墙面接口处 3)门套木线与涂料墙面接口处 4)木饰天花阴角线与涂料墙面接口处。 (2)装饰公司应对以下材料进行有害物质限量复验：乳胶漆、花岗石、软包布、人造木板、地毯、胶粘剂等。工程竣工的当天，施工单位应对其室内装饰装修工程进行室内环境质量检测。 (3)大堂中庭一～四层跑马廊护栏木饰与雕花玻璃的施工，应注意接缝严密，色泽一致，不得有裂缝、翘曲。 (4)六层放映厅顶棚软包加木饰面，施工前应先做样板件，经有关单位认可后方可施工。对题述中4种可能产生裂缝部位分别采取什么方法处理？

答

33．某施工总承包单位于2005年5月与某公司签订了框架-剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28 350平方米，地上22层，地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2005年6月24日，工程正式开工，地下连续墙工程由分包商进行施工。在实际施工过程中发生了以下事件：事件一：在开挖过程中，遇到砂土层，监理工程师6月30日下停工令，其后进行地质复查；7月4日接到监理工程师下达的复工令，要求7月5日复工。事件二：因分包商施工的地下连续墙出现质量问题，拖延工期5日，影响了施工的正常进行。事件三：7月25～28日，由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停，造成人工窝工20个工作日。（注：以上事件均发生在关键线路上。）对于上述可要求索赔的事件，每项工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？

答

34．某建筑公司承建一座办公大楼的装饰装修工程施工，其现场消防管理状况如下： (1)施工现场入口挂一“严禁烟火”的标牌。 (2)项目经理部办公室挂有安全员职责牌，写有负责消防管理的条目，无其他的消防管理资料。 (3) 3m宽的通道兼做人员、物资和消防进出使用。 (4)每层楼安防了一个灭火器，标注使用有效日期已过。 (5)施工现场的各项油漆施工正在高潮，也未见安全交底。 (6)有一电焊工操作电焊时无上岗证、用火证。如何做好施工人员的消防管理工作？

答

35．某施工单位与业主签订一施工合同，总价款600万，工期从2010年3月1日至8月31日。合同中对结算内容有如下规定：开工7d前支付预付款，比例为25%。预付款从未施工工程尚需的主要材料的构配件价值相当于预付款时起扣，业主以每月抵充工程进度款的方式从施工单位扣除，比重按60%计算。工程质量保证金为5%，从每月进度款中扣除。业主每月按承包商实际完成工程量进行计算。承包商按时开工竣工。各月实际工程量见下表：

开工前项目经理对现场管理进行了布置，并强调以下工作： (1)危险部位，洞口、临边，都要设置必要的警示标志 (2)施工污水直接排入市政水管网。该工程预付款起点是多少？应从几月份起扣？

答

题干： 某市凯宾斯基酒店工程,地上48层,地下4层,采用内筒外框结构,地下结构围护体系为地下连续墙。

经查有关资料,经过施工现场有一条地下电缆,该电缆为相邻区域提供主要电力供应,地下连续墙施工时必须先将电缆移出建筑红线外。

在地下连续墙施工前,施工单位按要求办理了相关手续并按要求设置了相应的污水排放措施。

由于本工程拟创省级安全工地,施工现场建立了相应的制度,对作业人员实施相应的培训。对于施工现场产生的固体废弃物,也按相关要求编制了相应的处理预案。
36．施工现场应建立哪些有关环保的制度?对工人进行培训教育应包含哪些环保方面内容?

答

37．北京某工程，据统计混凝土实物工作量约为23000立方米，混凝土（预拌混凝土）不考虑现场搅拌，混凝土养护用水定额取700L/立方米拟定结构及前期阶段施工工期为300d；每天按照1.5个工作班计算。其中：

生活区高峰人数为500人，生活用水定额其中包括：卫生设施用水定额为25L/人；食堂用水定额为15L/人；洗浴用水定额为30L/人（人数按照出勤人数的30%计算）；洗衣用水定额为30L/人；生活用水不均衡系数

全天用水。计算该工程总用水量。

答

38．某18层综合楼，地下一～二层为超市，地下三层为车库和设备间。地上一～三层娱乐场所，四层以上为办公楼。其中，五层设有680座位的多功能会议室。某建筑装饰工程公司承包了装饰设计与施工。施工过程中，项目经理对防火施工提出以下要求： (1)对装修采用的材料，必须按规范进行见证取样及抽样检验 (2)木质材料表面进行防火涂料处理时，应对材料所有表面进行均匀涂刷两次，不得漏刷。而且必须在第一次涂刷表面干后，进行二次涂刷 (3)对具有贯穿孔的泡沫塑料，阻燃剂必须浸透 (4)对装饰织物进行阻燃处理时，阻燃剂必须浸透纤维。按建设单位要求，在原有的防火门框及表面加装装饰木贴面材料及其他装饰后，改变了门框和门的尺寸。该工程质量验收时，技术资料完整；所用装修材料或产品的见证取样检验结果满足设计要求；装修施工过程中的抽样检验结果，包括隐蔽工程的施工过程中及完工后的抽样检验结果符合设计要求；现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的抽样检验结果符合设计要求；施工过程中的主控项目检验结果全部合格；一般项目检验结果合格率为83%。项目经理对防火施工提出的要求是否合理？并说明理由。

答

题干： 某办公楼工程,建筑面积35 000平方米,地下2层,地上15层,框架筒体结构,外装修为单元式玻璃幕墙和局部干挂石材。场区自然地面标高为-2.00m,基础底标高为-6.90m,地下水位标高-7.50m,基础范围内土质为粉质黏土层。在建筑物北侧,距外墙轴线2.5m处有一自东向西管径为600mm的供水管线,埋深1.80m。

施工单位进场后,项目经理召集项目相关人员确定了基础及结构施工期间的总体部署和主要施工方法:土方工程依据合同约定采用专业分包;底板施工前,在基坑外侧将起重机安装调试完成;结构施工至地上8层时安装双笼外用电梯;模板拆至5层时安装悬挑卸料平台;考虑到场区将来回填的需要,主体结构外架采用悬挑式脚手架;楼板及柱模板采用木胶合板,支撑体系采用碗扣式脚手架;核心筒采用大钢模板施工。会后相关部门开始了施工准备工作。

合同履行过程中,发生了如下事件:

事件一:施工单位根据工作总体安排,首先将工程现场临时用电安全专项方案报送监理工程师,得到了监理工程师的确认。随后施工单位陆续上报了其他安全专项施工方案。

事件二:地下1层核心筒拆模后,发现其中一道墙体的底部有一孔洞(大小为0.30m×0.50m),监理工程师要求修补。

事件三:装修期间,在地上10层,某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊,结果引燃了正下方9层用于工程的幕墙保温材料,引起火灾。所幸正在进行幕墙作业的施工人员救火及时,无人员伤亡。

事件四:幕墙施工过程中,施工人员对单元式玻璃幕墙防火构造、变形缝及墙体转角构造节点进行了隐蔽记录,监理工程师提出了质疑。
39．事件四中,幕墙还有哪些部位需要做隐蔽记录?

答

题干： 某建筑公司于9月份新开工某大型高档商住小区项目,共计建筑面积22万平方米,最高层数38层,其中地下三层~地上六层为商业建筑,其余为民用住宅。由于本工程位于中心城区,属于该市重点工程,施工单位对安全工作非常重视。

施工单位根据相关要求,对该工程施工现场每月进行一次定期安全检查,同时根据现场施工进展情况加大经常性安全检查力度。

由于该市某建筑工地曾发生过塔吊倾覆事故,由于本工程中有超高层建筑,该市相关部门特别强调本项目施工中要加强塔吊、外用电梯等大型施工机械及起重吊装过程中的安全管理,严格按相关检查评分表要求检查内容逐一检查、落实。
40．施工现场经常性安全检查主要有哪些方式?

答

题干： 某工程设计为大放脚基础加地连梁,中心设计有局部下沉广场,拟采用大放坡开挖。该工程北侧原为山坡地,需将山脚整体开挖,设计有4.5m高的永久性石砌体护坡。

基础土方开挖完毕,突遇多年一遇大暴雨,山坡永久性开挖处刚刚喷射完成的锚喷护面遭雨水冲刷后局部塌方。经调查处理,拟采用石砌挡墙护面,挡土墙设计未给出泄水孔设计,施工单位对泄水孔的处理与监理单位存在很大争议。

下沉广场基坑全部泡水,抽水20个小时才得以清排干净。

过后,下沉广场土方回填后施工台阶及广场地面,半年后出现大量的沉降和开裂,经调查认为是原基坑底及肥槽回填土夯实密实度达不到设计要求,土体自身变形过大,强度和稳定性严重不够所致。

该工程事故频出,业主要求进行事故原因分析和处理,并追究责任单位相应责任。
41．下沉广场基坑泡水应如何处理?

答

题干： 某10层住宅楼为钢筋混凝土框架结构,总建筑面积12000平方米。外檐装修大部分为下部镶贴花岗石、上部水泥砂浆抹灰及涂料涂饰,少部分采用玻璃幕墙。业主委托了某监理公司进行施工阶段的监理。
工程开工前,由项目经理主持编制了该工程的单位工程施工组织设计、质量计划和施工项目管理规划大纲。
基坑开挖后,验槽时发现在某柱基处有一口枯井,施工单位用2:8灰土进行了夯填处理,随后进行了钢筋混凝土基础的施工。基础施工完成后进行了基坑土的回填,在进行回填土密实度检查时,发现因回填土含水率过小造成了填土密实度不足,于是施工单位采用大功率压实机械碾压进行了补救。
施工合同规定,该工程所使用的水泥由建设单位采购。水泥进场时,施工单位按规定进行了检查和复验,未发现质量问题。但在填充墙砌筑后,检查发现墙体强度达不到要求,经分析是由于水泥质量有问题而造成。为解决此质量问题,施工单位对墙体进行了返工,造成了经济损失和工期的拖延,为此施工单位向建设单位提出费用和工期索赔。而建设单位以材料进场时施工单位已对水泥进行了检查和复验为由不予赔偿。
在工程主体施工过程中,因为模板支撑架不牢固,出现了模板坍塌
42．该工程的基础分部工程应怎样组织验收?

答

题干： 某7层写字楼,总建筑面积9500平方米,框架结构。通过公开招标,业主分别与承包单位、监理单位签订了工程施工合同和委托监理合同。工程开工日期2007年4月1日,竣工日期为2008年2月28日。承发包双方在专用条款中,对工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款支付等都作了规定。工程总价为4000万元,工程预留保修金为5%。约定采用工程量清单计价,工程增减的约定幅度为10%。
43．本工程应预留的保修金是多少?

答

44．某展览馆主体混凝土结构施工完毕，正式进入装饰装修施工阶段，外墙一层为全玻幕墙，二层及以上为干挂石材幕墙。室内装修与外墙装饰同时进行，室内部分展馆为精装修，设计有大量的异形木作（现场制作）和油饰工程。由于施工现场用地紧张，四周紧临既有建筑，只得将装修材料加工场地设置在室内场馆大厅。木工操作间暂时使用某小展厅，有工人在室内吸烟，木工操作间内锯末被火星引燃，该班组歇工时未发现险情，在将各种机具拉闸断电后离开。下一班组上工时锯末已将地下刨花引燃，幸好被及时扑灭，但大量烟尘导致邻近范围内所有已完油漆饰面烟熏污染必须返工，木工机具不同程度损坏。外墙幕墙施工，顶层某石材挂件质量缺陷导致石材从高空掉落，正好砸在中间某层一正在作业的手电钻接长软电缆上，导致电路短路、电钻壳体瞬间带电，操作工人触电摔倒，从12m高空坠落，经抢救无效于20h后死亡，经调查死亡原因为触电后高坠死亡。简述木工操作间的防火要求。

答

45．某工程项目总承包单位上报了如下施工进度计划网络图（时间单位：月）．并经总监理工程师和业主确认。

经仔细研究后，拟进行如下调整：调整1：将D工作施工时间延长了2个月调整2：将H工作施工时间缩减至7个月。针对原施工进度计划网络图，找出其各条关键线路。

答

全站导航

2025年04月08日一级建造师建筑工程建造师案例题45

一、建造师案例题

答题卡收起