2025年04月17日一级建造师建筑工程建造师案例题50在线免费模拟刷题　- 七彩学习网

1．某省博物馆建筑工程，被省政府列为重点工程项目，招标人考虑到工程本身技术难度大，结构类型复杂，一般的建筑企业难以胜任，遂决定采用邀请招标的方式招标，并于2010年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业均接受邀请并购买了招标文件，招标文件规定，2010年5月10日上午9时为投标截止时间。在投标截止时间之前，A、C、D、E四家企业提交了投标文件，B企业由于路途遇到交通管制其投标文件于2010年5月10日上午9时15分送达。2010年5月11日上午，在当地招投标监督管理办公室主任主持下进行了公开开标。评标委员会由7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人、公证机构1人、招标人代表1人、技术经济专家4人。评标过程中，评标委员会发现A企业投标文件无法定代表人签字和单位公章。后经评标委员会评标确定D企业中标，2010年5月15日招标人向D企业发出了中标通知书，2010年6月25日双方签订了书面合同。请指出开标工作的不妥之处，请说明理由。

答

2．某工地一10m×6.5m的焊接车间内，一端作为材料存放场地，氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶整齐顺墙根摆放一起；另一端两名工人正在进行电焊作业，另一名工人在门口吸烟。由于天气炎热，三人只穿了衬衫作业。由于电焊机故障，焊机整体带电，正在施焊的两名工人触电，而开关箱中装设的漏电保护器失灵，吸烟的工人迅速打开总配电箱，发现未设置初级漏电保护器。于是切断总开关，导致整个工地全部停电。触电工人经抢救脱离危险，两人均造成重伤。经查，此三人中只有抽烟的工人有“特种作业操作证”。请简要分析本案例中焊接车间存在的安全隐患。

答

3．某工程，施工总承包单位（以下简称“乙方”）按《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-1999-0201）与建设单位（以下简称“甲方”）签订了施工总承包合同。合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位（以下简称丙方）作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排： (1) 由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”。 (2) 由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施。 (3) 由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底。 (4) 由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题。 (5) 由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。 2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方”。丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系”。乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当？说明理由。

答

4．某建设项目，工程总建筑面积150 000平方米，由A，B，C，D共4幢户型相同独立的写字楼组成。地下1层，地上28层，建筑高度84 m，剪力墙结构；合同质量要求是当地优质结构工程。为保证本工程的质量、安全、进度及成本控制，参建方都十分重视本工程的建设，但并未得到合理的协调处理。施工工艺多次优化，一直处于边优化边设计边施工的状态；项目部积极采取相应措施，加强施工进度、安全控制；后因业主修改工程实物内容，导致施工单位工程量增加，并比合同工期延误10天；施工单位进行成本预测，加强工程实施中的成本控制。问题：1.针对该工程合同签订后工艺多次优化完善，一直处于边优化边设计边施工状态的特点，项目部及时结合现场情况的变化，对原施工组织设计中有关方案进行了变更，并编制了变更方案，经过公司总工程师审批后执行，这种做法是否符合要求？2.据该工程边优化边设计边施工的特点，项目部应通过哪些措施加强施工进度控制？3.本工程项目安全检查的内容有哪些？安全检查的重点是什么？4.施工单位合同工期延误10天是否违约？是否可以进行相关索赔？5.简述成本预测在工程实施中的作用。

答

5．某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不做调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）。某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5%，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。合同履行过程中发生了如下事件：事件一：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。事件二：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。事件三：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。事件四：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10d，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准？说明理由。

答

题干： 某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中预算工程量为5000立方米,单价为200元/立方米。合同工期为5个月。有关付款条款如下:

(1)开工前业主应向承包商支付合同总价15%的工程预付款。

(2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按5%的比例扣除保修金。

(3)当累计实际完成工作量超过(或低于)预算工程量的10%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1)。

(4)每月签发付款最低金额为20万元。

(5)工程预付款从乙方累计获得工程款超过合同价的30%以后的下一个月起,至第4个月均匀扣除。
6．承包商每月实际完成并经签证确认的工作量为:

工程预付款为多少?从哪个月开始抵扣?每月应扣除的预付款为多少?

答

7．某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划，如下图所示（时间单位：周）。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单（部分）见下表。

工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：事件一：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840立方米，工作持续时间未变。事件二：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。事件三：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。事件四：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。根据第4周末的检查结果，在上图中绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。

答

题干： 沿海地区某高层办公楼,建筑面积125 000平方米,地下3层,地上26层,现浇钢筋混凝土结构,基坑开挖深度16.30m。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。

合同履行过程中,发生了如下事件:

事件一:施工总承包单位将地下连续墙工程分包给某具有相应资质的专业公司,未报建设单位审批;依合同约定将装饰装修工程分别分包给具有相应资质的三家装饰装修公司。上述分包合同均由施工总承包单位与分包单位签订,且均在安全管理协议中约定分包工程安全事故责任全部由分包单位承担。

事件二:施工总承包单位将深基坑支护设计委托给专业设计单位,专业设计单位根据地质勘察报告选择了地下连续墙加内支撑支护结构形式。施工总承包单位编制了深基坑开挖专项施工方案,内容包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、劳动力计划。该方案经专家论证,补充了有关内容后,按程序通过了审批。

事件三:施工总承包单位为了提醒、警示施工现场人员时刻认识到所处环境的危险性,随时保持清醒和警惕,在现场出入口和基坑边沿设置了明显的安全警示标志。

事件四:本工程二层多功能厅设计为铝合金龙骨中密板材隔墙,下端为木踢脚。装饰装修公司在施工前编制了装饰装修施工方案,明确了板材组装和接点处理措施。
8．事件四中,板材组装应按什么顺序进行?板材安装接点应如何处理?

答

题干： 某建筑施工企业安全生产管理部门在对其承建的某医院工程进行安全检查时发现,负责现场临时用电的2名电工所持有的操作证没有进行年检,也没有查到对其进行“三级安全教育”的相关记录,现场临时电缆私拉乱接严重,现场电焊机开关箱内没有加装漏电保护器,工人宿舍内用碘钨灯取暖,物品堆放杂乱无序,临时用电主线随意接支线安装插座。文明施工、卫生状况极差,现场存在多处安全隐患。

检查组下发事故隐患整改通知单,即令项目部立即整改。

但就在第二天中午,项目现场生活区发生火灾,经调查为电线短路起火,所幸当时为午餐时间没有人员伤亡。第三天,项目经理上报公司安全管理部门,等候处理结果。
9．报告事故时,应当包括哪些内容?

答

10．某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28 500平方米，某施工单位与建设单位签订了工程施工合同，合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划，并且绘制出施工进度网络计划如下图所示（单位：月）。

在工程施工中发生了如下事件：事件一：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月。事件二：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月。事件三：因不可抗力原因致使工作F停工1个月。事件四：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月？实际工期是多少？

答

题干： 2010年3月,某房地产开发公司就某住宅小区建筑项目公开招标,共有A、B、C、D四家建筑公司参加投标,结果由B建筑公司中标并于2010年4月5日在网上进行了公示。2010年4月17日,投标人A建筑公司以房地产公司与B建筑公司有串标嫌疑为由,向项目所在地建设局进行投诉,建设局受理投诉后,以其不是利害关系人为由(A建筑公司列中标候选人排名第三),出具了驳回异议的报告并送达A建筑公司。

2010年4月末,房地产开发公司向B建筑公司发出了中标通知书,在合同订立磋商过程中,房地产公司要求B建筑公司将工程承包范围内的消防工程分包给自己信赖的公司,B建筑公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝,于是,房地产公司迟迟不予签订合同,无奈B建筑公司只得诉至法院,但房地产公司辩称:虽然已发中标通知书,但该文件并无合同效力,且双方的合同尚未签订,因此不存在合同上的权利义务关系。
11．B建筑公司就争议问题提起诉讼,可向哪些法院提出?

答

题干： 某市建筑公司承建的供电公司职工培训楼工程,地下一层,地上十二层,建筑面积24000平方米,钢筋混凝土框架结构,计划竣工日期为2006年8月8日。
2006年4月28日,市建委有关管理部门按照《建筑施丁安全检查标准》(JGJ59-99)等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时,项目经理认为他已配备了专职安全员,而且给予其经济奖罚等权力,他已经尽到了安全管理责任,安全搞得好坏那是专职安全员的事;在对专职安全员进行考核时,当问到《安全管理检查评分表》检查项目的保证项目有哪几项时,安全员只说到了目标管理、施工组织设计两项;检查组人员在质量检查时还发现,第二层某柱下部混凝土表面存在较严重的蜂窝现象。
检查结束后检查组进行了讲评,并宣布部分检查结果如下;
(1)该工程《文明施工检查评分表》、《“三宝”、“四口”防护检查评分表》和《施工机具检查评分表》等分项检查评分表(按百分制)实得分分别为80分、85分和80分(以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分);
(2)《起重吊装安全检查表》实得分为0分;
(3)汇总表得分值为79分。
12．该工程的混凝土表面的蜂窝现象应该如何处理?

答

题干： 某工程整体地下室2层、主楼地上24层、裙房地上4层,钢筋混凝土全现浇框架-剪力墙结构,填充墙为小型空心砌块砌筑。

基础为整体筏板,地下室外墙为整体剪力墙混凝土刚性防水,外加SBS卷材防水层。

平整场地结束后,施工单位立即进行了工程定位和测量放线,然后即进行土方开挖工作,整修基坑采取大放坡开挖,土方开挖至设计要求时,项目总工程师组织监理进行基坑验槽。经钎探检查,发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层,项目总工召开现场会议,经协商决定采取灌浆补强,并按要求形成相关验收记录。
13．土方开挖时应检查的内容?开挖后应检查哪些内容?

答

14．某工业园区2层标准厂房工程，共15个单体，总计建筑面积115340平方米，框架结构，独立基础，局部地下有设备房。梁板中水平受力筋采用单面搭接连接，竖向受力筋采用埋弧压力焊连接。在10号厂房二层钢筋安装施工时，焊工A与工人B在进行框架柱钢筋对焊埋弧作业时未按规定穿戴绝缘鞋和手套。当时焊工A右手拿起焊把钳正要往钢筋对接处连接电焊机的二次电源时，不慎触及焊钳的裸露部分，致使触电倒地身亡。工人B看到A触电，顺手操起身旁一根φ48钢管试图打掉焊工A手上焊把钳，导致自身也触电，经抢救脱离生命危险，但B受重伤。试分析这起事故发生的原因。

答

15．某12层商务酒店工程，业主通过公开招标与某建筑公司签订了土建工程施工合同，合同工期310天。合同中约定，工期每提前1天，奖励施工单位8 000元。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。其中，工程施工的网络进度计划如图1所示。

该工程施工过程中发生了以下几项事件：事件一：基坑开挖时，在施工现场发现文物，为保障文物的挖掘工作，现场停工。施工单位向建设单位提出赔偿工期1个月(30天)，费用10 000元的要求。事件二：主体工程施工阶段，监理工程师发现施工单位的施工工艺不合理，出现质量事故，故要求返工。造成工期拖延3天，发生返工费30 000元。事件三：室内防水工程施工时，因空气流通不畅以及安全检查工作不到位，发生一场火灾。由于发现和扑救及时，没有人员伤亡，但致使工期拖延1天，材料损失2 000元。事件四：因甲方提供的外墙面砖质量不合格，粘贴后效果差，甲方决定更换板材，造成拆除用工50个工日(每日工资150元)，机械多闲置2个台班(每台班按5 000元计)，预算外材料费(外墙面砖)损失25 000元，拆除部位重新粘贴外墙面砖用工100个工日(每日工资150元)，其他费用损失20 000元，因拆除、重新粘贴使工期延长5天。事件五：室内装修施工时，施工单位为保证合同工期，采取了赶工措施，使内墙抹灰施工缩短2天，室内地面施工缩短2天，该项技术措施费为22 000元。其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。问题： 1.在以上事件发生后，施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求？为什么？ 2.该工程的实际工期天数为多少？可得到的工期补偿和费用补偿数量各为多少？ 3.建筑装饰装修工程施工质量问题产生的主要原因有哪些？ 4.建筑工程施工安全检查主要形式有哪些？施工现场的定期安全检查应由谁组织？

答

16．某办公楼工程，建筑面积5500平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示。

在工程施工中发生以下事件：事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6d。事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3d。事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5d。上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变？如有改变，请指出新的关键线路，并在答题卡（下图）上绘制施工实际进度横道图。

答

题干：

某装饰公司承接了某酒店装饰装修改造工程施工项目,为确保质量目标的实现,监理公司对装饰公司提出:

(1)为保证装饰装修工程细部接口的质量,作为室内装饰装修施工图深化设计单位,应对该工程可能产生裂缝的以下部位进行预防控制:

1)石膏板墙与水泥砂浆墙面做涂饰,此两种不同材料墙体相接

2)木质窗帘盒与涂料墙面接口处

3)门套木线与涂料墙面接口处

4)木饰天花阴角线与涂料墙面接口处。

(2)装饰公司应对以下材料进行有害物质限量复验:乳胶漆、花岗石、软包布、人造木板、地毯、胶粘剂等。工程竣工的当天,施工单位应对其室内装饰装修工程进行室内环境质量检测。

(3)大堂中庭一~四层跑马廊护栏木饰与雕花玻璃的施工,应注意接缝严密,色泽一致,不得有裂缝、翘曲。

(4)六层放映厅顶棚软包加木饰面,施工前应先做样板件,经有关单位认可后方可施工。
17．按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325—2010的要求,题述中哪些材料需要复验?室内环境质量应由什么单位负责委托检测?在什么时间进行?

答

题干： 某政府机关在城市繁华地段建一幢办公楼。在施工招标文件的附件中要求投标人具有垫资能力,并写明:投标人承诺垫资每增加500万元的,评标增加1分。某施工总承包单位中标后,因设计发生重大变化,需要重新办理审批手续。为了不影响按期开工,建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。
施工中发生了以下事件:
事件一:施工总承包单位的项目经理在开工后又担任了另一个工程的项目经理,于是项目经理委托执行经理代替其负责本工程的日常管理工作,建设单位对此提出异议。
事件二:施工总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给某劳务公司。
事件三:在底板结构混凝土浇筑过程中,为了不影响工期,施工总承包单位在连夜施工的同时,向当地行政主管部门报送了夜间施工许可申请,并对附近居民进行公告。
事件四:为便于底板混凝土浇筑施工,基坑四周未设临边防护;由于现场架设灯具照明不够,工人从配电箱中接出220V电源,使用行灯照明进行施工。
为了分解垫资压力,施工总承包单位与劳务公司的分包合同中写明:建设单位向总包单位支付工程款后,总包单位才向分包单位付款,分包单位不得以此要求总包位承担逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任,总分包双方还在补充协议中约定,分包单位出现质量安全问题,总包单位不承担任何法律责任,全部由分包单位自己承担。
18．施工总承包单位开工是否妥当?说明理由。

答

题干： 某大学图书馆进行装修改造,根据施工设计和使用功能的要求,采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙,承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定,对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。

该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技术要求:

(1) 板材隔墙施工过程中如遇到门洞,应从两侧向门洞处依次施工。

(2) 石膏板安装牢固时,隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有10mm的槽口,槽口处加泛嵌缝膏,使面板与邻近表面接触紧密。

(3) 当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时,饰面板应与地面留有5~10mm缝隙。

(4) 石膏板的接缝缝隙应保证为8~10mm。

该施工单位在施工过程中特别注重现场文明施工和现场的环境保护措施,工程施工后,被评为优质工程。
19．建筑工程现场文明施工管理的主要内容有哪些?

答

题干： 某工程为6层砖混结构住宅,下部有高为1.8m的杂物间,住宅层高3.3m,建筑物总高21.3m,建筑面积2860平方米,每层设有钢筋混凝土圈梁和构造柱,基础两端为扩孔桩基,其余为浅带形基础。在浇筑五层楼板时,房屋整体坍塌,造成2人死亡、6人重伤。
20．本工程这起重大事故可定为哪种等级的重大事故?

答

题干： 某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件:

事件1:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。

事件2:幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板,考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质,幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。

事件3:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。

事件4:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》,保修期限为一年。
21．事件3,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?重新检验的费用应由谁负责?

答

22．某耐火材料厂新建厂区工程，主要单体为一重钢结构多层厂房工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强度螺栓连接。钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。制作完成并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。钢结构子分部工程质量验收合格，在工程竣工验收通过后3个月之内，施工单位按时将工程档案送交当地城建档案管理机构。关于工程档案问题，施工单位的做法是否合理？并简述理由。

答

23．某装饰公司承担了某商城的室内外装饰装修工程，该工程结构形式为框架结构，地上6层、地下1层。施工项目包括围护墙砌筑、抹灰、轻钢龙骨石膏板吊顶、地砖地面、门窗、涂饰、木作油漆和幕墙等。在施工现场平面布置图中标注了： (1)材料存放区； (2)施工区及半成品加工区； (3)各类消防器材存放区域； (4)场区内交通道路、安全走廊(设明显标志)； (5)总配电箱放置区、开关箱放置区； (6)现场施工办公室、门卫； (7)各类建筑机械放置区。为运送施工材料，室外装有一部卷扬机。检查时发现，操作卷扬机的机械工不在现场，而有1名工人正在操作机械，运送1名工人和1车砂子上楼。施工单位在现场的消防通道处堆放了一些施工材料，如水泥、饰面砖等，现场消防通道宽度2 m，以供人通行；临时用电采用三级配电二级保护，采用漏电保护开关，设置分段保护，合闸(正常)供电的配电箱未上锁，现场临时照明用电为220 V。而在室外脚手架上做玻璃幕墙骨架焊接的1名操作人员既无用火证，又无操作证；在木门加工制作处正在使用中的电锯无防护罩。室内有一自动扶梯尚未安装，预留洞口周边未见防护设施。在三层的某个房间内，工人正在铺贴地砖，现场昏暗。工人将一碘钨灯头放在已做好的吊顶龙骨上用于照明。问题： 1.根据工程特点，该施工现场平面布置图是否有缺项？请补充。 2.根据以上叙述，指出施工单位在现场安全生产方面存在哪些问题？

答

题干： 海城住宅小区工程占地南北宽400m,东西长200m。有一栋高层住宅结构为28层全现浇钢筋混凝土结构,使用两台塔式起重机。工地环行道路一侧设临时用水、用电,不建现场民工住房和现场混凝土搅拌站。
24．如果布置供水,需要考虑哪些用水?如果按消防用水的低限( 10L/s)作为总用水量,流速为1.5m/s,管径应选多大?

答

25．某办公楼工程，建筑面积35 000平方米，地下2层，地上15层，框架筒体结构，外装修为单元式玻璃幕墙和局部干挂石材。场区自然地面标高为-2.00m，基础底标高为-6.90m，地下水位标高-7.50m，基础范围内土质为粉质黏土层。在建筑物北侧，距外墙轴线2.5m处有一自东向西管径为600mm的供水管线，埋深1.80m。施工单位进场后，项目经理召集项目相关人员确定了基础及结构施工期间的总体部署和主要施工方法：土方工程依据合同约定采用专业分包；底板施工前，在基坑外侧将起重机安装调试完成；结构施工至地上8层时安装双笼外用电梯；模板拆至5层时安装悬挑卸料平台；考虑到场区将来回填的需要，主体结构外架采用悬挑式脚手架；楼板及柱模板采用木胶合板，支撑体系采用碗扣式脚手架；核心筒采用大钢模板施工。会后相关部门开始了施工准备工作。合同履行过程中，发生了如下事件：事件一：施工单位根据工作总体安排，首先将工程现场临时用电安全专项方案报送监理工程师，得到了监理工程师的确认。随后施工单位陆续上报了其他安全专项施工方案。事件二：地下1层核心筒拆模后，发现其中一道墙体的底部有一孔洞(大小为0.30m×0.50m)，监理工程师要求修补。事件三：装修期间，在地上10层，某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊，结果引燃了正下方9层用于工程的幕墙保温材料，引起火灾。所幸正在进行幕墙作业的施工人员救火及时，无人员伤亡。事件四：幕墙施工过程中，施工人员对单元式玻璃幕墙防火构造、变形缝及墙体转角构造节点进行了隐蔽记录，监理工程师提出了质疑。事件二中，按步骤说明孔洞修补的做法。

答

26．某市建筑公司承建的供电公司职工培训楼工程，地下1层，地上12层，建筑面积24 000平方米，钢筋混凝土框架结构，计划竣工日期为2006年8月8日。 2006年4月28日，市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-1999)等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时，项目经理认为他已配备了专职安全员，而且给予其经济奖罚等权力，他已经尽到了安全管理责任，安全搞得好坏那是专职安全员的事；在对专职安全员进行考核时，当问到《安全管理检查评分表》检查项目的保证项目有哪几项时，安全员只说到了目标管理、施工组织设计两项；检查组人员在质量检查时，还发现第2层某柱下部混凝土表面存在较严重的蜂窝现象。检查结束后检查组进行了讲评，并宣布部分检查结果如下： (1) 该工程《文明施工检查评分表》、《“三宝”、“四口”防护检查评分表》、《施工机具检查评分表》等分项检查评分表（按百分制）实得分分别为80分、85分和80分（以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分）。 (2) 《起重吊装安全检查表》实得分为0分。 (3) 汇总表得分值为79分。本工程安全生产评价的结果属于哪个等级？说明理由。

答

27．某施工单位承建了天津市某医院门诊楼工程。工程为钢筋混凝土框架结构，当年9月开工，日平均气温为15摄氏度左右。两个月后基础工程施工完成，此时受寒流影响，连续数天日平均气温降低到0.5摄氏度。由于没有及时采取措施，导致这段时间浇筑的混凝土板出现大面积冻害，抽样检查混凝土强度不能满足设计要求。什么气温条件下应对混凝土施工采取特殊措施，防止冻害？

答

题干： 某建筑公司承接一项综合楼任务,建筑面积100828平方米,地下3层,地上26层,箱形基础,主体为框架一购力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口,是该地区的标志性建筑物。因此,施工单位在施工过程中加强了对工序质量的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误,施工单位非常重视,及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求,但实体经有资质的检测单位检测鉴定,强度达到了要求。由于加强了预防和检查,没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工,达到验收条件后,建设单位组织了竣工验收。
28．如果第10层实体混凝土强度经检测达不到要求,施工单位应如何处理?

答

题干：

某大型商厦主楼22层,地下室4层,整个建筑呈“T”形,占地面积为13400平方米,总建筑面积为235480平方米,其中地下室面积5014平方米,本工程地下室采用钢筋混凝土结构,底板为C30防渗(P10)钢筋混凝土,外墙采用C40防渗钢筋混凝土,施工缝用BW—91型止水带,防水采用内防水;该工程2011年开工。基坑支护采用排桩锚索体系,地下结构施工过程,桩顶变形较大,监理工程师提出对围护结构进行质量检查后排队风险。在上部结构施工过程中,又发现混凝土强度达不到要求;竣工后,经当地质量监督站核定达不到合格等级,经法定检测单位检测,该内墙混凝土强度不满足设计要求。
29．对于出现质量问题的建筑应如何组织验收?

答

题干： 某5层商住楼,总建筑面积8500平方米,框架结构。通过公开招标,业主分别与承包商、监理单位签订了工程施工合同、委托监理合同。工程开、竣工时间分别为当年4月1日和12月25日。承、发包双方在专用条款中,对工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都作了规定。约定采用工程量清单计价,工程量增减的约定幅度为10%。

对变更合同价款确定的程序规定如下:

(1)工程变更发生后7d内,承包方应提出变更工程价款报告,经工程师确认后,调整合同价款;

(2)若工程变更发生后7d内,承包商不提出变更工程价款报告,则视为该变更不涉及价款变更;

(3)工程师自收到变更价款报告之日起7d内应对此予以确认。若无正当理由不确认时,自报告送达之日起,14d后报告自动生效。

承包人在5月6日进行工程量统计时,发现原工程量清单漏项1项;局部基础形式发生变更1项;相应地,有2项清单项目工程量减少在5%以内,工程量比清单项目超过6%的2项,超过10%的1项,当即向工程师提出了变更报告。工程师在5月14日确认了该三项变更。5月20日向工程师提出了变更工程价款的报告,工程师在5月25日确认了承包人提出的变更价款报告。
30．从确定合同价格的方式看,本例合同属于哪一类?

答

31．北方某市新建市民图书馆工程，为全现浇框架-剪力墙结构，周圈为框架结构，核心筒为剪力墙体，该图书馆地上12层，施工时核心筒部位进度提前周圈框架一层。本工程剪力墙采用大钢模，框架部分模板体系采用覆膜多层板。结构施工期间正值秋季大风天气，风力达五级以上，对高处作业安全造成极大影响。考虑到工期紧张，仍继续进行结构施工。为了抢工期，施工单位拟尽早拆除模板，进入后续施工，监理工程师以施工单位上报模板专项施工方案中缺少模板拆除相关内容为由，不予批准。简述模板专项施工方案应包括哪些主要内容。

答

32．某工程项目第一承包阶段为一层地下室，业主通过招标与某建筑公司签订了土建工程施工合同。合同工期为30d，在合同中规定：工期每延误1d，罚款施工单位5000元；工期每提前1d，奖励施工单位7000元。施工单位根据合同要求，按时提交了该承包工程的施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。在施工组织设计中的工程施工网络进度计划如图所示。

工程施工过程中发生了以下几项事件：事件1：工程A工作土外运过程中，承包单位所租运输车辆因无遮盖措施，停工整顿2d，使15人窝工1个工日。事件2：工程C工作外墙砌筑工作时，由于业主指定砖厂提供的砖质量不合格，令施工单位重新购买合格砖。由此造成作业时间延长4d，使20人窝工2个工日，材料损失费1.5万元。事件3：D工作外墙抹灰后，下了特大暴雨，使得墙面干燥延长2d后才刷沥青，造成按时进场12人闲置2个工日。事件4：E工作顶板混凝土浇筑时，按原计划为现场搅拌，施工单位为保证合同工期，经监理批准，采取了预拌混凝土使混凝土浇筑缩短2d，而混凝土费用增加了2.0万元。其余各项工作持续时间和费用与原计划相同。该工程的原计划的工期能否满足合同工期？施工单位可得到的工期补偿为多少天？

答

题干： 某建筑施工企业安全生产管理部门在对其承建的某医院工程进行安全检查时发现,负责现场临时用电的2名电工所持有的操作证没有进行年检,也没有查到对其进行“三级安全教育”的相关记录,现场临时电缆私拉乱接严重,现场电焊机开关箱内没有加装漏电保护器,工人宿舍内用碘钨灯取暖,物品堆放杂乱无序,临时用电主线随意接支线安装插座。文明施工、卫生状况极差,现场存在多处安全隐患。

检查组下发事故隐患整改通知单,即令项目部立即整改。

但就在第二天中午,项目现场生活区发生火灾,经调查为电线短路起火,所幸当时为午餐时间没有人员伤亡。第三天,项目经理上报公司安全管理部门,等候处理结果。
33．施工现场文明施工管理包括哪些方面内容?

答

34．某装饰装修工程施工所需部分材料数量及单价如下表所示：

简要叙述各类材料的采购要点。

答

题干： 某办公楼工程,建筑面积18500平方米,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。该工程位于市中心,场地狭小,开挖土方需运至指定地点,建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位,并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同,施工总承包单位进场后按合同要求提交了总进度计划,如图所示(时间单位:月),并经过监理工程师审查和确认。

合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:施工总承包依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点,选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械,编制了土方施工方案。
事件二:基础工程施工完成后,在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见基础上,施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责、监理工程师进行了分部工程验收。
事件三:当施工进行到第5个月时,因建设单位设计变更导致工作B延期2个月,造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和施工机械操作人员窝工费2000元,施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。
35．事件三中,施工总承包单位的三项索赔是否成立?并分别说明理由。

答

题干： 某省理工大学新建一试验楼，建筑面积38660平方米,地上7层、地下2层，框架结构，箱形基础。业主在招标文件中要求投标人依据《建设工程工程量清单计价规范》采用工程量清单计价方式报价。省建一公司在公开招标中中标，承包范围包括施工图纸范围内的全部建筑安装工程。合同工期为612日历天。工程于2015年6月1日开工。
合同方式为以工程量清单为基础的固定单价合同。合同约定了合同价款的调整因素和调整方法，部分内容摘要如下：
1.合同价款的调整因素
（1）分部分项工程量清单：①工程量清单漏项、错项据实调整。
②设计变更、施工洽商部分据实调整。
③工程量清单与施工图纸之间的工程数量差异幅度在±5%以内的，不予调整；幅度超出士5%的，超出部分据实调整。（此处未执行13清单的±15%）
④清单中暂估价材料和设备：招标中给出暂估价的材料、设备，在施工过程中经过招标人认质认价后，据实调整差价并只计取税金。
⑤其他已经约定不做调整的从其相关规定。
（2）措施项目清单：
投标报价中的措施费，包含了完成招标范围内全部工作内容的措施费。包干使用，不做调整。
（其余略）
（3）综合单价的调整：
出现新增、错项、漏项的项目或原有清单工程量变化超过±8%的调整综合单价。（此处未执行13清单的±15%）
（其余略）
2.合同价款的调整方法：（1）调整综合单价的方法：①由于工程量清单错项、漏项或设计变更、施工洽商引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人根据当期市场价格水平提出，经发包人确认后作为结算的依据。中标人上报新增项目综合单价时遵循的原则：人、材、机的含量及价格根据本地区现行预算定额，其中主材的价格依据施工当期本地区工程造价信息价格水平。
②由于工程量清单的工程数量有误或设计变更、施工洽商引起工程量增减，幅度在8%以内的，执行原有综合单价；幅度在8%以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人根据当期市场价格水平提出，经发包人确认后，作为结算的依据。
（2）调整合同总价的方法：
合同总价的调整在工程竣工结算时调整。合同价款的调整必须有原始的文字依据，由承包人上报给监理工程师，经招标人和监理工程师审核并批准后才可调整。
施工过程中发生了以下几项事件：
事件一：工程量清单给出的基础垫层工程量为200立方米，而根据施工图纸计算的垫层工程量为208立方米。
事件二：工程量清单给出的挖基础土方工程量为10060立方米，而根据施工图纸计算的挖基础土方工程量为10670立方米。挖基础土方的综合单价为50元/立方米。
事件三：合同中约定的脚手架使用费为250000元,施工过程中由于脚手架的租赁费增加，实际脚手架使用费为280000 元。
事件四：合同中约定的施工排水、降水费用为165000元，施工过程中由于持续降雨，雨量是过去20年平均值的2倍，致使工期延长30天，施工排水、降水费用增加到174000元。
事件五：由施工单位负责采购的塑钢门窗，运达施工单位工地仓库，并经入库验收。施工过程中，进行质量检验时，发现有5个塑钢门窗框有较大变形，甲方代表即下令施工单位拆除，经检查原因属于使用材料不符合要求。由此发生误工损失及材料损失10000元，工期延长3天。
事件六：施工过程中，业主提出设计变更，原设计的耐酸瓷板地面由原来的1200平方米增加到1315平方米，合同确定的综合单价为185元/平方米。施工时市场价格水平已经发生上涨，施工单位根据当时的市场价格水平，确定综合单价为196元/平方米，并上报给监理工程师，经过业主和监理工程师的审核并得到了批准。
36．该项目施工过程中所发生的以上事件，是否可以进行相应合同价款的调整？如可以调整，应当如何调整？

答

37．某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项目的所有施工任务，建设单位分别与A公司签订了建筑主体土建工程施工合同与B公司签订了机电设备安装合同；与C公司签订了外幕墙工程安装合同。三个合同中均约定了由建设单位全面协调现场其他施工单位的协作施工，为工程施工创造有利条件。合同履行过程中，发生了如下事件：事件1：A公司在签订合同后因自身管理能力和劳务组织人员存在困难，遂于承包商D签订分包合同，将部分工程交由其施工，同时约定由其按照分包合同额8%向A支付管理费用，一切责任由承包商D承担。事件2：由于A公司施工时间拖延15d，造成B公司开工时间相应顺延，B公司遂向A公司提出索赔要求。事件3：建筑主体结构完工后，A公司立即拆除了主体外围脚手架工程，C公司原计划由建设单位协调使用A单位外围脚手架安装幕墙工程的计划不得不改变，为此重新调整施工方案组织施工。后C公司就新方案实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。事件3中C公司向建设单位提出索赔是否正确？理由是什么？

答

题干：

某施工单位承建了天津市某医院门诊楼工程。工程为钢筋混凝土框架结构,当年9月开工,日平均气温为15摄氏度左右。两个月后基础工程施工完成,此时受寒流影响,连续数天日平均气温降低到0.5摄氏度。由于没有及时采取措施,导致这段时间浇筑的混凝土板出现大面积冻害,抽样检查混凝土强度不能满足设计要求。
38．此类工程中配制混凝土时,对材料和材料加热的要求有哪些?

答

39．某市中心区新建某商业项目，地下2层，地上28层，1～3层设裙房，结构形式为钢筋混凝土框架结构。某施工总承包单位承接了该商业项目的施工总承包任务。施工场地现况如下：施工现场向东方向设置了一扇大门；工地围墙高度2 m；施工现场主干道为煤渣路；工人宿舍设高低床铺，每间平均居住20人。在安装顶层避雷带电焊作业时，电焊花引燃屋面正在施工的保温材料，由于屋面保温工程全面铺开，所以火势迅猛，屋顶装饰工程全部烧毁，10人死亡，造成直接经济损失达到50万元。事后查明：火灾发生时，电焊工人为无证违章作业，保温材料为易燃材料，逃生楼梯口堆置大量材料。问题： 1.施工现场的布置有何不妥之处？如何正确布置？ 2.分析火灾事故的原因有哪些？ 3.以上事故可认定为哪种等级的安全事故，依据是什么？ 4.该起事故应上报至何部门？ 5.预防同类火灾事故的主要措施有哪些？

答

40．某学院综合楼项目经有关部门批准由业主自行进行工程施工招标。该工程邀请A、B、C、D四家施工企业进行总价投标。业主确定的招标工作程序为：成立招标工作小组；发出投标邀请书；编制招标文件；编制标底；发放招标文件；招标答疑；组织现场踏勘；接受投标文件；开标；确定中标单位；评标；签订承发包合同；发出中标通知书。招标文件规定评标采用四项指标综合评分法，四项指标及其权重分别为：投标报价0.6，施工组织设计合理性0.2，施工管理能力0.1．单位业绩和信誉0.1，各指标均以100分为满分，其中．投标报价的评定方法为：报价不超过各投标报价算术平均值的±5%者为有效标，超过者为废标。在此基础上，报价每增加或降低1%，扣1分（计分按四舍五入取整）。其中A企业投标报价为3850万元，B企业投标报价为3800万元，C企业投标报价为3920万元，D企业投标报价为3790万元。四家施工企业的其他指标得分见下表。

请计算四家施工企业的投标报价得分，并填入表中。

答

41．某办公楼的招标人于2000年10月11日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E5家承包商发出投标邀请书，其中说明，10月17～18日9至16时在该招标人总工程师室领取招标文件，11月8日14时为投标截止时间。该5家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E4家承包商投标，并宣读该4家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，本系统技术专家2人、经济专家1人，外系统技术专家1人、经济专家1人。在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望承包商B再适当考虑一下降低报价的可能性。按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的顺序依次为B、D、C、E，故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业，招标人于11月10日将中标通知书以挂号方式寄出，承包商B于11月14日收到中标通知书。由于从报价情况来看，4个投标人的报价从低到高的依次顺序为D、C、B、E，因此，从11月16日至12月11日招标人又与承包商B就合同价格进行了多次谈判，结果承包商B将价格降到略低于承包商C的报价水平，最终双方于12月12日签订了书面合同。问题 (1)从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？ (2)从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中在哪些方面不符合《中华人民共和国招标投标法》的有关规定？请逐一说明。

答

题干： 某监理单位对某施工单位总承包的工程进行监理,施工单位与外地某水泥厂签订了水泥供应合同,在工程开工前,施工单位通知水泥厂将水泥运到施工现场,水泥厂接到通知后第三天按施工单位要求的数量和质量水泥运到施工现场,同时提交了《工程材料报审表》,并只附了一份水泥技术说明书。施工单位通知监理工程师对水泥进行检验,检验后出具了检验报告,检验报告经项目经理审查并确认合格后,水泥卸到了施工单位指定的位置。
42．该水泥是否可以进场?为什么?

答

43．电焊工杨某，在海龙大厦工程负责焊接一个生活用水水箱。在水箱焊接基本完成后下班，项目生产经理为抢工期急于安排一名油漆工加班，将水箱焊好部位刷上油漆，第二天在油漆未干的情况下又安排焊工将为完成的部位进行收尾，由于通风不好，油漆未干透，刚一打火“轰”的一声，水箱油漆发生着火，焊工当场被烧伤。什么情况下为二级动火作业审批程序及规定？

答

题干： 某工程项目的业主与监理签订了施工阶段监理合同.与承包方签订了工程施工合同。施工合同规定:设备由业主供应,其他建筑材料由承包方采购。

施工过程中,承包方未经监理工程师事先同意,订购了一批钢材,钢材运抵施工现场后,监理工程师进行了检验。检验中监理工程师发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单,且这批材料外观质量不好。

业主经与设计单位商定,对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品,并向承包商推荐厂家,承包方与生产厂家签订了购货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场,进场时经检查,该批材料颜色有部分不符合要求,监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求厂家将不符合要求的石料退换,厂家要求承包方支付退货费用,承包方不同意支付,厂家要求业主在应付给承包方工程款中扣除上述费用。
44．业主指定石料材质、颜色和样品是否合理?

答

45．某公司拟建一座15层的综合办公楼，采用邀请招标的方式邀请了甲、乙、丙三家设计公司进行方案的设计，其对比项目的内容如下：甲公司方案：结构方案为框架-剪力墙结构，楼板采用现浇钢筋混凝土楼板，墙体材料采用砌块，窗户采用单框双铝合金窗，面积利用系数85%，单方造价为1420.50元。乙公司方案：结构方案为大柱网框架结构，楼板采用预应力大跨度叠合楼板，墙体材料采用多孔砖和空心砖，窗户采用单框双玻铝合金窗，面积利用系数为88%，单方造价为1560.80元。丙公司方案：结构方案为框架结构，楼板采用现浇钢筋混凝土楼板，墙体材料采用内浇外砌，窗户采用单框双玻塑钢窗，面积利用系数为85%，单方造价为1340元。经论证，设计方案的方案功能得分及重要系数详见下表。

价值工程分哪几个工作阶段？包括哪几个工作步骤？

答

题干： 某政府机关在城市繁华地段建一幢办公楼。在施工招标文件的附件中要求投标人具有垫资能力,并写明:投标人承诺垫资每增加500万元的,评标增加1分。某施工总承包单位中标后,因设计发生重大变化,需要重新办理审批手续。为了不影响按期开工,建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。
施工中发生了以下事件:
事件一:施工总承包单位的项目经理在开工后又担任了另一个工程的项目经理,于是项目经理委托执行经理代替其负责本工程的日常管理工作,建设单位对此提出异议。
事件二:施工总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给某劳务公司。
事件三:在底板结构混凝土浇筑过程中,为了不影响工期,施工总承包单位在连夜施工的同时,向当地行政主管部门报送了夜间施工许可申请,并对附近居民进行公告。
事件四:为便于底板混凝土浇筑施工,基坑四周未设临边防护;由于现场架设灯具照明不够,工人从配电箱中接出220V电源,使用行灯照明进行施工。
为了分解垫资压力,施工总承包单位与劳务公司的分包合同中写明:建设单位向总包单位支付工程款后,总包单位才向分包单位付款,分包单位不得以此要求总包位承担逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任,总分包双方还在补充协议中约定,分包单位出现质量安全问题,总包单位不承担任何法律责任,全部由分包单位自己承担。
46．分包合同条款能否规避施工总承包单位的付款责任?说明理由。

答

47．某工程，施工总承包单位（以下简称“乙方”）按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）与建设单位（以下简称“甲方”）签订了施工总承包合同。合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位（以厂简称“丙方”）作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排：（1）由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”；（2）由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施；（3）由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底；（4）由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题；（5）由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。 2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等。”项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方。”丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系。” 丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当？说明理由。

答

48．某18层办公楼，建筑面积32 000 平方米高度71m，钢筋混凝土框架-剪力墙结构，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具，2006年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20 m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。经事故调查发现： (1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔吊，钢管没有细扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。 (2)专职安全员在事故发生时不在现场。 (3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问题： 1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施？ 2.指出本次事故的直接原因。 3.对本起事故，专职安全员有哪些过错？ 4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。

答

49．某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管（每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮盘一起从屋顶下落到地面。此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡、3人重伤的事故。分析造成这起事故的原因。

答

题干： 某市准备建设一座图书馆工程,建筑面积为8000平方米,预计投资约1200万元,建设工期为12个月,工程采用公开招标方式确定承包商。建设单位为节约开支,决定自行招标,并向当地的建设行政主管部门提出招标申请,得到批准,建设单位依照法定程序进行公开招标。

由于该建筑工程结构复杂,建设单位根据相关专家建议,要求参加投标单位的主体具备房建资质不得低于二级。

拟参加本项工程投标的五家单位中,A、B、E单位为房建二级资质,C单位为房建三级资质,D单位为房建一级资质,C单位的法定代表人为建设行政主管部门某主要领导的同学,经C单位法定代表人私下运作,建设单位同意让C单位和B单位组成联合体承包工程,并向B单位暗示,如果不接受此联合方案,将不考虑B单位中标。B单位无奈同意与C单位组成联合体投标承包该工程,并将部分工程交由C单位施工。后B单位和C单位联合投标成功。B与建设单位签订了《建设工程施工合同》,B和C单位也签订了联合承包工程的协议。
50．在上述招标过程中,项目的建设单位的行为有哪些不合法之处?

答

全站导航

2025年04月17日一级建造师建筑工程建造师案例题50

一、建造师案例题

答题卡收起