2025年04月05日一级建造师建筑工程建造师案例题37在线免费模拟刷题　- 七彩学习网

题干： 某办公楼由主楼和辅楼组成,建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了施工合同,经甲方批准的施工网络进度计划如下图所示。

施工过程中发生如下事件:
事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,重新调整了地基处理方案,经批准后组织实施,乙方为此增加费用5万元,基础施工工期延长3d。
事件二:辅楼施工时,甲方提出修改设计,乙方按设计变更要求拆除了部分已完工程,重新施工。造成乙方多支出人工费1万元、材料和机械费用2万元,辅楼工期因此拖延7d。
事件三:主楼施工中,因施工机械故障造成停工.主楼工期拖延7d,费用增加6万元。
1．乙方共可得到的索赔工期是多少天?费用为多少元?

答

题干： 某施工单位以总价合同的形式与业主签订了一份施工合同,该项工程合同总价款为600万元,工期从2006年3月1日至当年8月31日。合同同关于工程价款的结算内容有以下几项:
(1)业主在开工前7天支付施工单位预付款,预付款为总价款的25%。
(2)工程预付款从未施工工程尚需的主要材料的构配件价值相当于预付款时起扣,业主每月以抵充工程进度款的方式从施工单位扣除,主要材料的构配件费比重按60%计算。
(3)该工程质量保证金为5%,业主每月从工程款中扣除。
(4)业主每月按承包商实际完成工程量进行计算。承包商按时开工、竣工。
各月实际完成工程量见下表:

开工前项目经理对现场管理进行了布置,并针对现场具体情况强调以下两项工作;
(1)施工现场危险部位,如各种洞口、临边等处,都要设置必要的警示标志;
(2)施工污水直接排入市政污水管网。
2．安全标志牌的设置有什么基本要求?

答

题干： 某单位施工的建筑工程计划工期12周,各丁作关系及各自持续时间和预算费用额列入下表中。工程进行第9周时,D工作完成了2周,E工作完成了1周,F工作已经完成。

3．如果后续工作按计划进行,试分析上述三项工作对计划工期产生了什么影响?

答

4．某建筑工程，发包人与承包人签订了工程施工合同。合同约定工程总价为6200万元，工期为300d。施工过程中，该工程的关键线路上发生以下几种原因引起工期的延误：事件1：基坑工程开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此发包人以书面形式通知施工单位停工10d，以完成上述工作。事件2：由于发包人原因，某一分项工程设计变更图纸延误导致承包人停工3d。事件3：承包人租赁施工机械由于运输原因迟延入场2d，造成相应工作施工滞后2d。事件4：由于天气原因，连续多日高温造成供电紧张。该工程所在区域停电3d，工程不能施工。事件5：施工地区下了特大暴雨，造成工程停工2d。该工程实际工期延误多少天？应批准的工期延长时间为多少天？

答

5．某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成，平面呈不规则四方形，主楼29层，裙楼4层，地下2层，总建筑面积81 650平方米。该工程5月份完成主体施工，屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除，在裙楼屋面防水层施工时，因工期紧没有搭设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下，经医院抢救无效死亡。裙楼屋面防水施工完成后，聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多，工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓，鼓泡有大有小，直径大的达到90mm，鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现：没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录；屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm，接缝口应用密封材料封严，宽度不小于5mm。将剩余二甲苯倒在工地上的危害之处是什么？指出正确的处理方法。

答

题干： 海城住宅小区工程占地南北宽400m,东西长200m。有一栋高层住宅结构为28层全现浇钢筋混凝土结构,使用两台塔式起重机。工地环行道路一侧设临时用水、用电,不建现场民工住房和现场混凝土搅拌站。
6．施工平面图的设计原则是什么?

答

题干： 某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件:

事件1:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。

事件2:幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板,考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质,幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。

事件3:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。

事件4:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》,保修期限为一年。
7．事件3,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?重新检验的费用应由谁负责?

答

8．某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800平方米。通过招投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发公司（发包方）按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF1999-0201）签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400天。施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60天竣工。事件2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2天。事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施修复费用98000元及停窝工损失费58000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约？说明理由。

答

题干： 某10层住宅楼为钢筋混凝土框架结构,总建筑面积12000平方米。外檐装修大部分为下部镶贴花岗石、上部水泥砂浆抹灰及涂料涂饰,少部分采用玻璃幕墙。业主委托了某监理公司进行施工阶段的监理。
工程开工前,由项目经理主持编制了该工程的单位工程施工组织设计、质量计划和施工项目管理规划大纲。
基坑开挖后,验槽时发现在某柱基处有一口枯井,施工单位用2:8灰土进行了夯填处理,随后进行了钢筋混凝土基础的施工。基础施工完成后进行了基坑土的回填,在进行回填土密实度检查时,发现因回填土含水率过小造成了填土密实度不足,于是施工单位采用大功率压实机械碾压进行了补救。
施工合同规定,该工程所使用的水泥由建设单位采购。水泥进场时,施工单位按规定进行了检查和复验,未发现质量问题。但在填充墙砌筑后,检查发现墙体强度达不到要求,经分析是由于水泥质量有问题而造成。为解决此质量问题,施工单位对墙体进行了返工,造成了经济损失和工期的拖延,为此施工单位向建设单位提出费用和工期索赔。而建设单位以材料进场时施工单位已对水泥进行了检查和复验为由不予赔偿。
在工程主体施工过程中,因为模板支撑架不牢固,出现了模板坍塌
9．对施工单位采购的材料,在材料进场时应采取什么程序进行检查和复验?

答

题干： 某建筑工程承建一地下车库工程,紧邻城市主要干道,施工现场狭窄。工程地上9层、地下3层,建筑面积20000平方米,基础开挖深度12m,地下水位3m,为了按时、优质地完成施工任务,施工单位应加强施工工序质量控制。
10．该工程质量验收合格应符合什么规定?

答

题干：

某综合大楼室内外装饰装修改造工程施工项目有:

(1)外墙在烧结普通砖和加气混凝土墙面上粘贴饰面砖,项目部在普通黏土砖墙面上做了饰面砖的样板件,经有资质的检测单位进行饰面砖粘结强度检测合格。

(2)外墙局部做隐框玻璃幕墙,幕墙采用的硅酮结构密封胶,由密封胶生产厂提供相容性试验合格的检测报告。

(3)外墙铝合金门窗和木门窗安装完成后,监理工程师发现均无三性试验报告,后由生产厂补充提供了铝合金窗的三性试验报告和出厂合格证,但监理工程师认为三性试验报告还有缺项。
11．幕墙用的硅酮结构密封胶的相容性试验是否有效?为什么?

答

题干： 某建筑工程承建一地下车库工程,紧邻城市主要干道,施工现场狭窄。工程地上9层、地下3层,建筑面积20000平方米,基础开挖深度12m,地下水位3m,为了按时、优质地完成施工任务,施工单位应加强施工工序质量控制。
12．什么是质量预控?该工程项目工序质量控制的内容有哪些?

答

题干： 某写字楼外立面装修采用单元式隐框玻璃幕墙。幕墙设计方案如下;预埋件安装位置图纸设计后交给土建施工单位预埋,预埋件采用进口哈芬槽埋件,在结构边梁的梁顶以及梁底预埋。幕墙单元板块在公司生产车间组装,加工完成后运至施工现场安装;幕墙全部采用吸热反射中空钢化玻璃,为保证涂膜效果,将镀膜层朝向室外;玻璃板块采用自攻螺钉与铝框同定并采用硅酮结构密封胶黏结牢固。
幕墙施工方案如下:玻璃幕墙安装与主体结构施工出现交叉作业,结构施工外架采用工字钢挑架,外挑宽度1.5m。为保证幕墙施工安全,在挑架下层工字钢上方满铺木跳板,并设置一层大眼网及一层密目网。硬防护以上为结构施工区,以下为幕墙施下区。在幕墙施工区顶层设置小型屋面吊,将单元板块吊运至楼层内集中堆放,冉采用定滑轮等工具将单元板块垂放至作业面进行安装,屋面吊摆放位置根据幕墙施工需要现场调整。
幕墙安装前在进行预埋件校验时发现,个别预埋件的误差太大,经设计同意改为后置埋件,后置埋件采用进口慧鱼牌化学锚栓同定。幕墙防雷用的均压环与各立柱的钢支座紧密连接后与土建的防雷体系也进行了连接,并增加了防腐垫片作防腐处理。单元板块安装完成后,幕墙与楼板接缝采用防火岩棉封堵,为满足建筑装饰需要,岩棉上方用铝塑板与铝框及混凝土结构固定作为托架,其上浇筑陶粒混凝土垫层,并粘贴石材面层,幕墙安装完成后,施工单位进行了淋水试验,试验用水由楼层内卫生间用蛇皮管接至室外,将出水口搭放在幕墙玻璃上进行淋水,试水3分钟后未发现渗漏现象。
验收时,幕墙施工单位向总包单位提供了以下文件:
(1)幕墙工程的竣工图或施工图、结构计算书、设计变更文件及其他设计文件;
(2)幕墙工程所用各种材料、附件及紧固件、构件及组建的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;
(3)进口预埋件、化学锚栓的产品合格证书、性能质检报告以及拉拔试验报告;
(4)打胶、养护环境的温度、湿度记录,硅酮结构胶的相融性试验及拉断试验记录;
(5)防雷装置测试记录;
(6)隐蔽工程验收文件;
(7)幕墙构件和组建的加工制作记录,幕墙安装施工记录;
(8)淋水试验记录;
(9)其他质量保证资料。
总包单位将幕墙施工资料整理后与总包施工资料共同组卷存放。
13．幕墙验收存在哪些问题?

答

题干： 某市政府新建机关中心幼儿园,幼儿园最高处地上四层(首层层高4.2m,其余层均为3.6m),框架结构,整栋建筑呈“回”字形,中间设计为封闭采光天井,天井屋面位于二层顶部,采用点支式夹层玻璃幕,最低处离地面高度7.8m。

幼儿园食堂在一层,各楼层均设计有学生配餐室,竖向设计有一部简易传菜电梯进行物品运输。施工过程中,各层楼板先预留传菜电梯所需0.6m×0.8m洞口。二、三层洞口分别用一张尺寸1m×1m的12mm厚多层板覆盖。

天井屋顶施工时,用脚手架钢管搭设移动式操作平台,平台台面尺寸2m×3m,四周设置了1.0m高的一道安全防护栏杆。由于天井面积比较大,需经常移动平台,平台上操作人员频繁下到地面比较麻烦,故站在平台上随平台一起移动。某日,移动平台时由于被地面上的钢筋头卡住,导致整个架体失稳将平台上2名操作工人甩出来,其中一名直接掉落到地面,另一名工人滑落到二层传菜电梯洞口,将上覆多层板撞移位后从洞口掉下摔至地面。二人立即被送往医院,经抢救,其中一人死亡,另一人为重伤。
14．简要说明什么程度的伤害为重伤?什么程度的伤害为轻伤?

答

15．某工程施工进度计划网络图如下所示，假定各项工作均匀速施工。由于工作B、工作C、工作H为采用特殊工艺的施工过程，涉及某专利技术的采用，故这三项工作只能由某一特定的施工队来完成。

在不改变原施工进度计划总工期和工作间工艺关系的前提下，如何安排工作B、工作C、工作H这三项工作比较合理？试计算此时该专业施工队从进场到出场最短需要多少时间，其中最少的间断工作时间多少个月。

答

16．某大厦工程项目，建设单位与施工单位根据《建设工程施工合同文本》签订了工程的总承包施工合同，总承包商将该大厦工程项目的装饰装修工程分包给一家具有相应资质条件的某装饰装修工程公司。该装饰装修工程合同与该工程项目建设单位签订了该大厦工程项目的装饰装修施工合同。该工程总承包施工单位在施工过程中发生以下事件：事件一：基坑开挖后用重型动力触探法检查，发现基坑下面存在古墓。事件二：基坑验槽时，总承包施工单位技术负责人组织、建设、设计、勘察、监理等单位的项目技术负责人共同检验，经检验基坑符合要求。事件三：为了使水泥浆更具粘结力，旋喷桩在旋喷前3h对水泥浆进行搅拌。事件四：基坑回填过程中，施工总承包单位只检查了排水措施和回填土的含水量，并对其进行了控制。该大厦工程项目装饰装修工程的分包过程有何不妥之处，并改正。

答

题干： 某展览馆主体混凝土结构施工完毕,正式进入装饰装修施工阶段,外墙一层为全玻幕墙,二层及以上为干挂石材幕墙。室内装修与外墙装饰同时进行,室内部分展馆为精装修,设计有大量的异形木作(现场制作)和油饰工程。

由于施工现场用地紧张,四周紧临既有建筑,只得将装修材料加工场地设置在室内场馆大厅。木工操作间暂时使用某小展厅,有工人在室内吸烟,木工操作间内锯末被火星引燃,该班组歇工时未发现险情,在将各种机具拉闸断电后离开。下一班组上工时锯末已将地下刨花引燃,幸好被及时扑灭,但大量烟尘导致邻近范围内所有已完油漆饰面烟熏污染必须返工,木工机具不同程度损坏。

外墙幕墙施工,顶层某石材挂件质量缺陷导致石材从高空掉落,正好砸在中间某层一正在作业的手电钻接长软电缆上,导致电路短路、电钻壳体瞬间带电,操作工人触电摔倒,从12m高空坠落,经抢救无效于20h后死亡,经调查死亡原因为触电后高坠死亡。
17．装饰装修工程中应如何防范火灾事故的发生?

答

18．施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：①人工费综合单价为45元/工日；②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d；③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件：事件一：3月19～20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成窝工20工日，1台挖掘机陷入淤泥中。事件二：3月21日施工总承包单位租赁一台起重机（1500元/台班）吊出陷入淤泥中的挖掘机（500元/台班），并进行维修保养，导致停工2d，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件三：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成窝工300工日。事件四：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件五：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350平方米。会议室墙面采用人造木板装饰，其中细木工板用量600平方米，用量最大的一种人造饰面木板300平方米。针对事件一到事件三，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。事件一至事件三中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立？分别说明理由。

答

19．某建筑地基基础工程，经招标投标最终确定某施工单位中标，并签订施工合同，同时建设单位委托监理单位承担施工阶段监理工作。在基坑支护施工中，项目监理工程师发现施工单位未按照已批准的施工技术方案组织施工，监理工程师认为新的施工技术方案可能存在一定的安全隐患，为此，总监理工程师下达了工程暂时停工的指令，并报告了建设单位。施工单位认为该新技术方案企业已经采用过多次，技术已经很成熟，不会发生安全问题，在监理单位的一再干预下方暂停工程施工。后经有关部门组织鉴定，该新技术方案不存在问题，施工单位复工后，就此事向监理单位提出索赔要求，与此同时，建设单位也认为项目监理单位的行为过于武断，致使工程延期，要求监理单位承担相应责任。施工单位的索赔能否得到支持？请说明理由。

答

题干： 某市政务服务中心办公大楼工程,地下为3层连体车库,地上24层,框架-剪力墙结构,由于现场场地开阔,且地下水位埋藏较深,地勘报告和设计文件推荐基坑土方施工采用放坡大开挖。本工程无预应力,也未采用任何四新技术,均按常规施工,脚手架采用分段悬挑式,核心筒剪力墙采用大钢模施工。

工程开工前,施工单位按照建筑工程施工安全管理程序的要求编制了安全措施计划,包括如下内容:

(1)工程概况;

(2)管理目标;

(3)风险分析与控制措施;

(4)安全专项施工方案;

(5)应急准备和响应;

(6)资源配置与费用投入计划。

同时,通过现场调查法,对整个工程危险源进行辨识,对安全事故的主要诱因进行统计。
20．安全事故的主要诱因有哪些?具体包括哪些内容?

答

题干： 某住宅楼建设项目,开发商(甲方)和承包商(乙方)签订了建设工程施工合同。乙方在签订合同后因自身企业工程施工任务多,施工设备、机具和管理人员都无法
满足施工需要情况下,和另一承包商丙签订了分包合同,在分包合同中约定承包商丙按照开发商与乙方所约定的合同金额的8%向乙方支付工程管理费用,承包商乙
同意所有的工程施工资料均以其名义出具,原工程合同一切权利义务责任均由承包商丙承担。工程施工过程中,工程项目出现质量问题,甲方才知道乙的上述做法,
据此根据合同有关争议解决条款,提出了解除合同的请求并要求乙赔偿相关经济损失。
21．开发商可否提出解除建设工程施工合同的要求?

答

22．某港口新建一消防泵站内包含40000立方米消防水池工程，消防水池一半位于地面以下一半位于地面以上，整体钢筋混凝土板式基础，四周全现浇混凝土剪力墙，全部采用C30P12抗渗混凝土浇筑成型。由于水池在整个港口消防当中的重要地位，在混凝土自防水基础上，内部满涂涂膜防水层。混凝土配制时，搅拌站拟采用硅酸盐水泥。开工前，监理单位要求施工单位上报针对混凝土收缩裂缝的防治专项方案。混凝土浇筑完毕28d后，检测混凝土标准养护试块时发现部分试件强度不合格，比设计值略低。在监理单位、建设单位现场见证下进行结构实体强度检测，实际强度仍存在部分位置达不到设计要求值。施工单位自身技术能力比较强，经施工单位自身技术中心验算，采取在水池外围加设两道型钢箍的补强措施，并组织实施。后经设计单位验算，能够满足结构安全性能。施工完毕后，发现池壁局部存在渗漏水，经查渗水部位为原施工过程中施工缝位置。本案例中搅拌站对水泥的选择是否正确？并简述理由。六大常用水泥中，哪些应优先使用？哪些不宜使用？

答

23．恒安建筑工程公司在位实施某工程项目施工、过程中，由于责任过失出现生产安全事故，虽未发生人身伤亡，但造成直接经济损失2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故应属于哪个等级？

答

24．某装饰工程公司承接北京市某街道的一栋12层、全现浇混凝土结构的办公楼装饰工程，现安排某安全员负责该工地的消防安全管理，并做了如下工作： (1)施工现场设置了消防车道 (2)设置了消防竖管和消火栓，配备了足够的消防器材 (3)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作 (4)因施工需要搭设了临时建筑，为了降低成本、就地取材，用木板搭设工人宿舍 (5)施工材料的存放、保管符合防火安全要求 (6)现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟 (7)使用明火按规定执行，专人看管，人走火灭 (8)该工程的消防安全管理工作比较到位，在施工全过程中未发生一起火灾。施工工地是否要设消防车道？设置消防车道有什么具体要求？

答

25．某政府机关新建高层办公大楼幕墙工程公开招标，有6家具有建筑幕墙施工资质的企业参加投标。开标后，招标人按照法定程序组织评标委员会进行评标，评标的标准和方法在开标会议上公布，并作为《招标文件》附件发送给各投标人。评标委员会在对各投标人的资信、商务、技术标书评审过程中发现：A投标人出具的《安全生产许可证》已过期；投标人B在投标函上填写的报价内容，大写与小写不一致。经综合评审按照得分的多少，评标委员会推荐C、D、E公司分别为第一、第二和第三中标候选人，后招标人认为D公司具有办公建筑幕墙工程丰富的施工经验，最后确定由D公司中标，但D公司投标报价略高于C公司，招标人要求其以C公司的报价承包本项目，D公司欣然同意并作出了承诺。投标人A的投标是否为有效标？请说明理由。

答

26．某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28 500平方米，某施工单位与建设单位签订了工程施工合同，合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划，并且绘制出施工进度网络计划如图2所示（单位：月）。

在工程施工中发生了如下事件：事件一：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月。事件二：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月。事件三：因不可抗力原因致使工作F停工1个月。事件四：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。问题 1.指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。 2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求？并分别说明理由。 3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变？如有改变，指出新的关键线路。 4.对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月？实际工期是多少？

答

27．于某在上海市购买住宅一套，在房屋竣工交付半年后，于某拟对该房屋进行装修，除常规装修，卫生间、厨房间贴墙面地面瓷砖，安装洁具和橱柜，拟拆改部分供暖管道，并改变住宅的外立面。关于对该房屋进行的装饰装修活动，是否应由上海市人民政府建设行政主管部门负责管理工作？

答

28．某机关新建10层办公楼从第二层至顶层各层走廊装饰均采用天然大理石饰面，由于工期比较紧，施工单位按剩余工期情况重新上报一份施工方案，计划拟按每层作为一个施工段，各段间组织流水施工，流水方向为从上往下进行。采用传统湿作业法施工，每层进度安排为4d，每一层3.0m高一次安装到顶，结合层砂浆厚度控制在15±3mm，每层板材安装后分两次灌浆。完成一个流水段后立即转入下一流水段作业，使各流水段间无间断时间。各层除走廊外的其他部位同时在混凝土或抹灰基层上刮腻子、涂饰涂料。装饰板材全部采用600mm×450mm、质量等级一等的优质天然大理石饰面板，板材进场检验，各项指标均符合相关规范规定。进场后施工单位立即组织板材安装，按预计流水作业时间完成了第一流水段的施工。第一层施工完毕后，发现局部大理石饰面产生不规则的花斑，每层墙面的中下部位板块空鼓的质量缺陷比较多。相关单位成立事故处理小组，对造成质量问题的原因进行分析，并提出预防治理措施，以防后续工程出现类似质量问题。简要叙述质量通病的防治方法有哪些。

答

29．星城住宅小区工程施工现场配备钢筋加工场，配电系统采用TN-S接零保护系统。用电设备有钢筋半成品加工机四台，钢筋调直机一台。 PE线由分配电箱安装板固定螺栓引出至用电设备，做法是否正确？

答

题干：

某综合大楼室内外装饰装修改造工程施工项目有:

(1)外墙在烧结普通砖和加气混凝土墙面上粘贴饰面砖,项目部在普通黏土砖墙面上做了饰面砖的样板件,经有资质的检测单位进行饰面砖粘结强度检测合格。

(2)外墙局部做隐框玻璃幕墙,幕墙采用的硅酮结构密封胶,由密封胶生产厂提供相容性试验合格的检测报告。

(3)外墙铝合金门窗和木门窗安装完成后,监理工程师发现均无三性试验报告,后由生产厂补充提供了铝合金窗的三性试验报告和出厂合格证,但监理工程师认为三性试验报告还有缺项。
30．本工程需要对哪些门窗提供三性试验报告?监理工程师的意见是否正确?三性试验报告还有哪些缺项?

答

31．某多层住宅小区，建筑面积200 000 平方米，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂中价格便宜的砖，在砖进场前未向监理单位申报。在施工过程中，某栋楼的6层阳台悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。问题： 1.该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确？如果不正确，施工单位应如何做？ 2.施工单位的现场质量检查的内容有哪些？ 3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量？ 4.对该起质量事故监理公司是否应承担责任？原因是什么？ 5.政府对建设工程质量监督的职能是什么？

答

32．某房屋建筑在某市承建15层学生公寓，主体为全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构，建筑面积32000平方米，建筑高度55.6m，筏形基础。若此工程在冬期施工，对配置混凝土的水泥有哪些规定？

答

题干： 某建筑工程施工进度计划网络图如下:

施工中发生了以下事件:
事件一:A工作因设计变更停工10天。
事件二:B工作因施工质量问题返工,延长工期7天。
事件三:E工作因建设单位供料延期,推迟3天施工。
事件四:在设备管道安装气焊作业时,火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氢腊防水涂膜层上,引起火灾。
在施工进展到第120天后,施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。
统计数据为:

33．施工现场焊、割作业的防火要求有哪些?

答

题干：

某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同（示范文本）》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元／台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示（时间单位：月）。

施工过程中发生下列事件：

事件一：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30台班。

事件二：工作G开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。

事件三：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1.6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。

事件四：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2个月，项目监理机构认为不妥。

34．事件一发生后，吊装机械闲置补偿费为多少？工程延期为多少？说明理由。

答

35．某建筑工程，地下1层，地上16层。总建筑面积28000 平方米，首层建筑面积2 400 平方米，建筑红线内占地面积6 000 平方米。该工程位于闹市中心，现场场地狭小。施工单位为了降低成本，现场只设置了一条3m宽的施工道路兼作消防通道。现场平面呈长方形，在其斜对角布置了两个消火栓，两者之间相距86m，其中一个距拟建建筑物3m，另一个距路边3m。为了迎接上级单位的检查，施工单位临时在工地大门入口处的临时围墙上悬挂了“五牌”、“二图”，检查小组离开后，项目经理立即派人将之拆下运至工地仓库保管，以备再查时用。问题 (1)该工程设置的消防通道是否合理？请说明理由。 (2)该工程设置的临时消火栓是否合理？说明理由。 (3)该工程还需考虑哪些类型的临时用水？在该工程临时用水总量中，起决定性作用的是哪种类型临时用水？ (4)该工程对现场“五牌”、“二图”的管理是否合理？请说明理由。

答

题干：

某装饰公司承接了某酒店装饰装修改造工程施工项目,为确保质量目标的实现,监理公司对装饰公司提出:

(1)为保证装饰装修工程细部接口的质量,作为室内装饰装修施工图深化设计单位,应对该工程可能产生裂缝的以下部位进行预防控制:

1)石膏板墙与水泥砂浆墙面做涂饰,此两种不同材料墙体相接

2)木质窗帘盒与涂料墙面接口处

3)门套木线与涂料墙面接口处

4)木饰天花阴角线与涂料墙面接口处。

(2)装饰公司应对以下材料进行有害物质限量复验:乳胶漆、花岗石、软包布、人造木板、地毯、胶粘剂等。工程竣工的当天,施工单位应对其室内装饰装修工程进行室内环境质量检测。

(3)大堂中庭一~四层跑马廊护栏木饰与雕花玻璃的施工,应注意接缝严密,色泽一致,不得有裂缝、翘曲。

(4)六层放映厅顶棚软包加木饰面,施工前应先做样板件,经有关单位认可后方可施工。
36．按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325—2010的要求,题述中哪些材料需要复验?室内环境质量应由什么单位负责委托检测?在什么时间进行?

答

37．2010年3月，某房地产开发公司就某住宅小区建筑项目公开招标，共有A、B、C、D四家建筑公司参加投标，结果由B建筑公司中标并于2010年4月5日在网上进行了公示。2010年4月17日，投标人A建筑公司以房地产公司与B建筑公司有串标嫌疑为由，向项目所在地建设局进行投诉，建设局受理投诉后，以其不是利害关系人为由（A建筑公司列中标候选人排名第三），出具了驳回异议的报告并送达A建筑公司。 2010年4月末，房地产开发公司向B建筑公司发出了中标通知书，在合同订立磋商过程中，房地产公司要求B建筑公司将工程承包范围内的消防工程分包给自己信赖的公司，B建筑公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝，于是，房地产公司迟迟不予签订合同，无奈B建筑公司只得诉至法院，但房地产公司辩称：虽然已发中标通知书，但该文件并无合同效力，且双方的合同尚未签订，因此不存在合同上的权利义务关系。房地产公司指定分包的行为有无不妥？请说明理由。

答

全站导航

2025年04月05日一级建造师建筑工程建造师案例题37

一、建造师案例题

答题卡收起